Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o právu umístit a provést stavbu,
smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní
a smlouva budoucí o zřízení služebnosti
číslo vlastníka dotčených pozemků: 2019/03521
číslo stavebníka: 3/2019/SSRR
Česká pošta, s.p.
IČO: 47114983
sídlo: Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem
(dále jen „vlastník dotčených pozemků“)
a
město Prachatice
IČO: 00250627
sídlo Městského úřadu: Velké náměstí 3, Prachatice I, Prachatice, 383 01
zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
(dále jen „stavebník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o právu umístit a provést stavbu,
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní
a smlouvu budoucí o zřízení služebnosti (dále jen „smlouva“)
Článek I. Dotčené pozemky
1.1 Česká republika je vlastníkem a Česká pošta, s.p., má právo hospodařit s majetkem státu mj.
· k pozemku parc.č. 1665/1,
· k pozemku parc.č. 1665/4,
vše zapsané na LV 222 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro katastrální území a obec Prachatice (dále jen „dotčené pozemky“).
Článek II. Stavba
2.1 Stavebník má v úmyslu realizovat na části dotčených pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy stavbu s názvem ,,Úpravy Malého náměstí v Prachaticích“ (dále jen ,,stavba“), a to v rozsahu:
a) na pozemku parc.č. 1665/1 cca 12 m2,
b) na pozemku parc.č. 1665/4 cca 446 m2.
2.2 K této stavbě se vztahuje projektová dokumentace, kterou ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vypracovala a v navazujících stupních, tj. projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracuje společnost Zenkl CB, spol. s r.o., IČO: 28131339 se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Jírovcova 1866/2, PSČ 370 01 (dále jen „projektant“).
2.3 Výřez z koordinačního situačního výkresu stavby tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti a činí nesporným, že každý navazující stupeň projektové dokumentace zpřesňuje a podrobněji rozpracovává předcházející stupeň projektové dokumentace.
Článek III. Souhlas se stavbou a podmínky souhlasu
3.1 Vlastník dotčených pozemků souhlasí, aby za podmínek dohodnutých v této smlouvě byla na dotčených pozemcích provedena stavba vymezená v čl. II. této smlouvy, konkrétně liniová stavba komunikace (místní komunikace), včetně jejích součástí, to je zejména přilehlého chodníku, veřejného parkoviště, opěrné zdi a odvodňovacích zařízení, technické infrastruktury apod.
3.2 Vlastník dotčených pozemků požaduje a stavebník se zavazuje splnit následující podmínky stavby:
a) Úpravy neomezí stávající profil průjezdu k budově č.p. 1118, která je součástí pozemku st. 1753/1, v k.ú. a obci Prachatice (dále jen „budova pošty“).
b) Bude zachována dopravní obslužnost budovy pošty ve stávajícím rozsahu, tj. vjezd a výjezd cca 20 dodávkových vozidel denně + vozidel pro páteřní zásobování v kategorii 18 t s přístupem pro nejtěžší vozidla z Žižkovy ulice.
c) Na stavbou nově vybudovaném parkovišti před budovou pošty budou vyhrazena dvě parkovací stání pro zákazníky České pošty, s.p. s omezenou dobou parkování (např. na max. 30 min) – parkovací místa mohou být pro zákazníky České pošty, s.p. zpoplatněna, ale Česká pošta, s.p./vlastník dotčených pozemků za jejich vyhrazení nebude provozovateli/vlastníkovi parkoviště hradit poplatek za vyhrazená stání.
d) Stavebník předloží prostřednictvím projektanta vlastníkovi dotčených pozemků finální projektovou dokumentaci týkající se stavby pro každou fázi veřejnoprávního aktu (tj. dokumentaci pro územní rozhodnutí upravenou v návaznosti na námitku vlastníka dotčených pozemků ze dne 9.7.2018 pod zn.: JID: 523684/2018/ČP podanou v územním řízení ve věci umístění stavby, dokumentaci pro stavební povolení) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to nejméně 15 pracovních dní před jejím podáním na odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice (dále jen „stavební úřad“), a zapracuje případné připomínky vlastníka dotčených pozemků. Vlastník dotčených pozemků se k projektové dokumentaci vyjádří do 15 pracovních dnů od jejího doručení.
e) Stavebník se zavazuje, že nejpozději v dokumentaci pro stavební povolení zapracuje do projektové dokumentace podmínky vlastníka dotčených pozemků dle bodů a) až c) tohoto odstavce 3.2 smlouvy.
3.3 Stavebník se zavazuje splnit podmínky stavby uvedené výše v odst. 3.2 této smlouvy. Současně s podpisem této smlouvy vlastník dotčených pozemků vyznačil souhlas se stavbou podle § 184a stavebního zákona k jeho využití podle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona na čtyřech vyhotoveních situačního výkresu projektové dokumentace stavby, z nichž jedno vyhotovení obdrží vlastník dotčených pozemků a tři vyhotovení obdrží stavebník. Vlastník dotčených pozemků se zavazuje vydaný souhlas ve stavebním řízení neodvolat, jestliže stavebník bude plnit podmínky uvedené výše v odst. 3.2 písm. a) až e) této smlouvy. V případě změny situačního výkresu projektové dokumentace, ke které by došlo v rámci zpřesnění a podrobnějšího rozpracování dle čl. II odst. 2.3 nebo z jiného důvodu, se vlastník dotčených pozemků zavazuje na žádost stavebníka nebo projektanta vyznačit souhlas se stavbou na změněný situační výkres splňující podmínky věty první tohoto odstavce, a to bez zbytečného odkladu. Za porušení jakékoliv povinnosti splnění podmínek dle odst. 3.2 stavebníkem je stavebník povinen vlastníkovi dotčených pozemků uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den porušení každé jednotlivé povinnosti, čímž není dotčeno právo vlastníka dotčených pozemků na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
3.4 Vlastník dotčených pozemků prohlašuje, že tímto uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním a provedením stavby na dotčených pozemcích pro potřeby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení či obdobného veřejnoprávního aktu podle stavebního zákona a pro provedení stavby v rozsahu nevyžadujícím stavební povolení ani ohlášení za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 3.2 této smlouvy. Vlastník dotčených pozemků souhlasí s tím, aby byla tato smlouva podkladem pro tato řízení jako „souhlas vlastníka“. Nebude-li stavebník podmínky uvedené v odst. 3.2 smlouvy plnit, je vlastník dotčených pozemků oprávněn udělený souhlas odvolat.
Článek IV. Práva a povinnosti
4.1 Stavebník se zavazuje předem projednat s vlastníkem dotčených pozemků veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených pozemků, dopravní obslužnosti budovy pošty a ve vztahu k parkovacím stáním vyhrazeným pro zákazníky České pošty, s.p., také stavby na parkovišti před budovou pošty, vyjma změn spočívajících ve zmenšení rozsahu stavby. Oprávněným zástupcem vlastníka dotčených pozemků pro projednání je: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxx. Osobu oprávněného zástupce, jakož i jeho kontaktní údaje, je vlastník dotčených pozemků oprávněn měnit jednostranně s účinností doručením změněného údaje stavebníkovi. Případné změny týkající se oprávněného zástupce vlastník dotčených pozemků bezodkladně oznámí stavebníkovi, jinak se nemůže domáhat smluvní pokuty dle následující věty. Za nedodržení této podmínky uvedené v odst. 4.1 smlouvy je stavebník povinen uhradit vlastníkovi dotčených pozemků smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, která je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
4.2 Stavebník se zavazuje ve vztahu k dotčeným pozemkům vlastníkovi dotčených pozemků písemně oznámit den zahájení stavby nejméně 15 pracovních dní předem a ukončení stavby nejpozději do 15 pracovních dní od jejího provedení. Písemné oznámení bude vlastníkovi dotčených pozemků zasláno doporučeně na korespondenční adresu: Česká pošta, s.p., odbor Provozní činnosti Jihozápad, Senovážné nám. 240/1, 370 81 České Budějovice nebo elektronicky na ID datové schránky kr7cdry (nutno uvést do dokumentu uvedenou korespondenční adresu). Stavbou dotčené části pozemků budou k zahájení stavby stavebníkovi protokolárně předány do 15 pracovních dní od doručení oznámení dle tohoto článku. Vlastník dotčených pozemků souhlasí s nezbytným vstupem a vjezdem stavebníka nebo jím prokazatelně pověřených třetích osob na dotčené pozemky, a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby, její realizací a jejím uvedením do provozu.
4.3 Stavebník se zavazuje, že žádným způsobem nenaruší ani neomezí po dobu realizace stavby provoz pobočky a depa České pošty, s.p. umístěné v budově pošty pod adresou Pivovarská 1118, Prachatice II, Prachatice (dále jen ,,pošta“), s výjimkou uvedenou dále v tomto odstavci. Za předpokladu, že k realizaci stavby bude nevyhnutelné zabránit průjezdu vozidel do dvora pošty jedním ze dvou vjezdů, je stavebník oprávněn na dobu nezbytně nutnou průjezdu vozidel tímto vjezdem zabránit za předpokladu, že průjezd druhým vjezdem bude zachován a že stavebník, např. i prostřednictvím zhotovitele stavby, předem toto omezení zkoordinuje s oprávněným zástupcem vlastníka dotčených pozemků - stavebním technikem panem xxxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx. Osobu oprávněného zástupce, jakož i jeho kontaktní údaje, je vlastník dotčených pozemků oprávněn měnit jednostranně s účinností doručením změněného údaje stavebníkovi. Vlastník dotčených pozemků se zavazuje veškeré případné změny osoby oprávněného zástupce nebo jeho kontaktních údajů stavebníkovi bezodkladně oznámit. Stavebník se dále zavazuje, že zajistí zachování bezpečného vstupu do budovy pošty pro zákazníky, zaměstnance a dodavatele pobočky České pošty, s.p.
4.4 Stavba bude zahájena nejpozději do 31.12.2023.
4.5 Po dokončení stavby stavebník zajistí na své náklady zpracování geometrického plánu pro oddělení částí dotčených pozemků zasažených stavbou určených k převodu dle čl. V. této smlouvy a pro zaměření služebnosti dle čl. VI. této smlouvy. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu informovat vlastníka dotčených pozemků prostřednictvím k tomu oprávněného zástupce pana xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxx, o provádění zaměření a umožnit zástupci vlastníka dotčených pozemků přítomnost při zaměřování. Osobu oprávněného zástupce, jakož i jeho kontaktní údaje, je vlastník dotčených pozemků oprávněn měnit jednostranně s účinností doručením změněného údaje stavebníkovi. Vlastník dotčených pozemků se zavazuje veškeré případné změny osoby oprávněného zástupce nebo jeho kontaktních údajů stavebníkovi bezodkladně oznámit.
4.6 Stavebník se zavazuje informovat vlastníka dotčených pozemků o vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se stavby na dotčených pozemcích, kterým se prokáže, že lze stavbu užívat, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Oznámení o vydání kolaudačního souhlasu stavebník zašle doporučeně na korespondenční adresu: Česká pošta, s.p., odbor Provozní činnosti Jihozápad, Senovážné nám. 240/1, 370 81 České Budějovice, nebo elektronicky na ID datové schránky kr7cdry (nutno uvést do dokumentu uvedenou korespondenční adresu).
4.7 Za porušení jakékoliv své povinnosti dle odst. 4.2, 4.3, 4.5 nebo 4.6 této smlouvy je stavebník povinen uhradit vlastníkovi dotčených pozemků smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, která je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
4.8 Stavebník se zavazuje, že:
a) v souvislosti s prováděním stavby zajistí iniciativně na své náklady a odpovědnost provedení všech opatření v zájmu prevence škod na životě, zdraví či majetku,
b) při přípravě a realizaci stavby bude důsledně respektovat povinnosti stanovené platnou právní úpravou a případnými rozhodnutími státních orgánů,
c) v souvislosti s realizací oprávnění dle této smlouvy omezí zásahy do stávajícího stavu dotčených pozemků na dohodnutý rozsah.
4.9 Stavebník bere na vědomí, že pozemek parc.č. 1665/4, je zatížen věcným břemenem vedení, provozování, oprav a údržby komunikační sítě sjednaného ve prospěch společnosti ČD – Telematika a.s. (IČO: 61459445) v rozsahu geometrického plánu č. 2646-0643/2006, který je součástí Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 29.8.2008 dostupné v katastru nemovitostí.
Článek V. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní
5.1 Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy vlastníka dotčených pozemků spolu uzavřou kupní smlouvu, kterou vlastník dotčených pozemků převede vlastnické právo na stavebníka, a to ke stavbou trvale zabraným částem dotčených pozemků určeným k převodu (dále jen „budoucí kupní smlouva“). Části dotčených pozemků určených k převodu jsou vyznačeny v příloze č. 2 této smlouvy. Výzvu má vlastník dotčených pozemků právo učinit nejpozději do 3 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se stavby, na základě kterého bude možno stavbu na dotčených pozemcích užívat. Smluvní strany se dále dohodly, že kupní cena příslušné části dotčených pozemků určených k převodu bude stanovena znaleckým posudkem (ocenění bude provedeno bez hodnoty stavebníkem provedené stavby místní komunikace, která je samostatnou nemovitou věcí a není součástí pozemku). Znalecký posudek zajistí vlastník dotčených pozemků na náklady stavebníka. Znalecký posudek bude zpracován soudním znalcem v oboru ceny a odhady se specializací na nemovité věci. Znalecký posudek bude obsahovat ocenění nemovitých věcí cenou obvyklou a cenou zjištěnou ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena za převáděné nemovité věci bude rovna minimálně ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem vypracovaným ve smyslu tohoto článku smlouvy. K ceně bude připočtena DPH dle právních předpisů účinných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
5.2 Smluvní strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy vlastníka dotčených nemovitostí k jejímu uzavření.
5.3 Nesplní-li stavebník svou povinnost uzavřít kupní smlouvu v době určené v odst. 5.2 této smlouvy, má vlastník dotčených pozemků právo požadovat, aby obsah kupní smlouvy určil soud, a právo požadovat náhradu újmy, která mu vznikla v důsledku toho, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
5.4 V případě porušení povinnosti stavebníka uzavřít kupní smlouvu má vlastník dotčených pozemků právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, čímž není dotčeno právo vlastníka dotčených pozemků na náhradu škody v plné výši, jakož i právo od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní okamžitě odstoupit.
5.5 Stavebník bere na vědomí, že vlastník dotčených pozemků je povinen zveřejnit záměr prodat části dotčených pozemků, které mají být předmětem budoucí kupní smlouvy, na Portálu veřejné správy dle § 17c zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Práva a povinnosti smluvních stran podle tohoto článku V. smlouvy zanikají, pokud v souvislosti se zveřejněním částí dotčených pozemků na Portálu veřejné správy, vznikne vlastníkovi dotčených pozemků povinnost převést dotčené části pozemků do příslušnosti hospodařit organizační složky státu nebo státní organizaci, která projevila o tento převod zájem. Stavebníkovi nevzniknou v takovém případě jakákoliv práva vůči vlastníkovi dotčených pozemků, zejména nebude mít v takovém případě právo na úhradu případné vzniklé škody.
Článek VI. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
6.1 Smluvní strany se za účelem umístění stavby na části dotčených pozemků vyznačených v příloze č. 2 smlouvy dohodly na zřízení služebnosti, jejímž obsahem bude právo umístit do části dotčených pozemků stavbu liniové stavby pozemní komunikace (místní komunikace včetně jejích součástí, to je přilehlého chodníku, veřejného parkoviště, odvodňovacích zařízení a technické infrastruktury), provést ji a následně tuto stavbu provozovat a udržovat. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že předmětná služebnost bude zřízena uzavřením vlastní smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené na základě této smlouvy.
6.2 Předpokládaný rozsah omezení budoucí služebné nemovité věci nepřesáhne ve vztahu k liniové stavbě pozemní komunikace rozsah vyznačený v situačním plánu tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
6.3 Smluvní strany se dohodly na ceně (jednorázové úplatě) za zřízení služebností dle této smlouvy ve výši stanovené znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem, nejméně však ve výši 10.000,- Kč (bez DPH), slovy: deset tisíc korun českých (bez DPH). K této částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě. Znalecký posudek zajistí vlastník dotčených pozemků na náklady stavebníka. Celkovou částku úplaty za zřízení služebnosti včetně DPH a cenu za zpracování znaleckého posudku včetně DPH se stavebník zavazuje zaplatit vlastníkovi dotčených pozemků na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vlastníkem dotčených pozemků do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je považován den doručení vyrozumění o provolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí vlastníkovi dotčených pozemků.
6.4 Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy vlastníka dotčených pozemků spolu uzavřou vlastní smlouvu o zřízení služebnosti. Výzvu má vlastník dotčených pozemků právo učinit nejpozději do 3 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se stavby, na základě kterého bude možno stavbu užívat.
6.5 Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti nejpozději do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy vlastníka dotčených pozemků k jejímu uzavření.
6.6 V případě porušení povinnosti stavebníka uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti má vlastník dotčených pozemků právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, čímž není dotčeno právo vlastníka dotčených pozemků na náhradu škody v plné výši, jakož i právo od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti okamžitě odstoupit.
Článek VII. Nájemní smlouva
7.1 Obě smluvní strany se zavazují, že zároveň s touto smlouvu spolu uzavřou nájemní smlouvu na užívání částí dotčených pozemků stavebníkem po dobu předcházející prodeji částí dotčených pozemků, resp. zřízení služebnosti dle článků V. a VI. této smlouvy a to za nájemné ve výši 80,-- Kč/m2/rok bez DPH. K této částce bude připočtena DPH. Doba nájmu bude nájemní smlouvou sjednána na dobu neurčitou a nájem začne dnem protokolárního předání dotčených pozemků dle odst. 4.2 této smlouvy. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tím, že:
a) nájem části předmětu nájmu, která bude předmětem kupní smlouvy mezi stavebníkem a vlastníkem dotčených pozemků, skončí ke dni přecházejícímu dni právních účinků vkladu vlastnického práva stavebníka k této části předmětu nájmu do katastru nemovitostí,
b) nájem části předmětu nájmu, která bude předmětem smlouvy o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a vlastníkem dotčených pozemků, skončí ke dni předcházejícímu dni právních účinků vkladu této služebnosti do katastru nemovitostí.
V případě, že nájem k jedné části předmětu nájmu skončí, avšak nájem druhé části předmětu nájmu bude trvat dále, bude stavebník dále hradit alikvotní část nájemného.
Článek VIII. Zánik účinnosti smlouvy
8.1 V případě, že stavba nebude z jakýchkoli důvodů realizována a nebudou-li současně pozemky vlastníka dotčených pozemků jakkoli v souvislosti s přípravou a provedením stavby dotčeny nebo pokud nebudou smlouvou určené dotčené pozemky realizací stavby dotčeny, to vše nejpozději ke dni 31.12.2023, zanikne k tomuto dni účinnost této smlouvy.
Článek IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
9.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, jakož i její dodatky a další dohody, které na ni navazují či z ní vycházejí, bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této smlouvy správci registru smluv vlastník dotčených pozemků, a to bez zbytečného odkladu po podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdrží takto podepsanou smlouvu. Vlastník dotčených pozemků je oprávněn před odesláním této smlouvy správci registru smluv v této smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
9.3 Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a vzestupně číslovaných dodatků, bez připuštění byť nepatrných odchylek. Bez dodržení těchto podmínek není změna smlouvy platná.
9.4 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.
9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
9.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se předmětu této smlouvy. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
9.7 Podpisem této smlouvy stavebník bere na vědomí, že vlastník dotčených pozemků bude podle platných předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Strany budoucí oprávněné uvedené v této smlouvě, případně veškeré další údaje poskytnuté stavebníkem v souvislosti se smluvním vztahem založeným touto smlouvou (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem splnění předmětu této smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na základě právního titulu, kterým je splnění smlouvy a pro který je jejich zpracování nezbytné. Vlastník dotčených pozemků bude osobní údaje stavebníka zpracovávat po dobu trvání účinnosti této smlouvy, případně po skončení její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy, případně po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. Stavebník je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související se splněním této smlouvy vlastníkovi dotčených pozemků předává.
Stavebník bere na vědomí, že další informace související se zpracováním jejich osobních údajů, včetně práv subjektu údajů, nalezne v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na webových stánkách www.ceskaposta.cz.
9.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 – Situační výkres stavby: Výřez z koordinačního situačního výkresu - část „A“
příloha č. 2 – Situační zákres pozemků určených k převodu/k zřízení služebnosti
Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: Schválilo zastupitelstvo města Prachatice usnesením č. 106/2019 ze dne 8.4.2019.
Za vlastníka dotčených pozemků: Za stavebníka:
V Praze dne…………………………. V Prachaticích dne……………………………
……………………………………… ………………………………………………...
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
generální ředitel starosta města
Smlouva o právu umístit a provést stavbu, smlouva o uzavření budoucí
smlouvy kupní a smlouva budoucí o zřízení služebnosti
Česká pošta, s.p. město Prachatice
Strana 1 (celkem 7)
image1.png
image2.png