Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVAO DÍLO
č.18-CZTNE-5191-1a
uzavřenávesmysluustanovení § 2586a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“), mezi:
obchodní společností
STOW ČR, s.r.o.
Modletice 141
253 01 Říčany u Prahy
IČO: 25067940
DIČ: CZ25067940
Měna: CZK
Bank. spojení:BNP PARIBAS
Číslo účtu:
Měna: EUR
Bank. spojení:BNP PARIBAS
Číslo účtu:
zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městský soudem vPraze, sp.zn. C 46849, zastoupenou panem ing. Petrem Švejnohou,jednatelem společnosti,
jakozhotovitelemna straně jedné(dále jen „Zhotovitel“)
a
ČR–Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 110/15, 772 11Olomouc
IČO: 71185186
DIČ:
Bank. spojení:ČNB Ostrava
Číslo účtu:
OSS–nepodléhá zápisu do OR
Zakterý právně jedná Ing. Daniel Janošík,ředitel
jakoobjednatelemna straně druhé (dále jen „Objednatel“)
Stránka1z6
STOW ČR, s.r.o.
Modletice 141
25101 Říčany
Česká republika
Tel+420 311 344 300
Fax+420 311 344 310
info.stow.cz@stow-group.
www.stow.cz
Rejstříkovýsoud Praha
vložka: C 46849
IČO: 25067940
CZ-DIČ: CZ 25067940
SK-DIČ: SK4020257857
BNPParibas Fortis SA/NV
Pobočka Česká Republika,
Ovocný trh 9, Praha 1
Číslo účtu (CZK):
com
BIC: GEBACZPP IBAN:
Číslo účtu (EUR):
BIC: GEBACZPP IBAN:
Zálohové faktury: Bank. spojení:ČSOB Číslo účtu:
Kancelář Brno
Tuřanka 115
62700Brno
Tel. +
Kancelář Bratislava
Rybničná 40/F
81107 Bratislava
Tel.+
AmemberofAverysGroup
1. Předmět smlouvy
1.1 Smlouvou o dílo seZhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo aObjednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2 Dílem se dle této smlouvy rozumídodávkaamontážvybavení skladupodlepřesné
specifikace zařízení(avrozsahu)uvedené vPříloze č. 1této smlouvy, jež je nedílnou
součástítéto smlouvy(dále jen„dílo“).
1.3 Zhotovitel provededílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a tove sjednané době.
1.4 Není-li výslovněvtéto smlouvěuvedeno jinak,platípro podmínkyplněníVšeobecné
obchodní podmínkyZhotovitele, které jsou uvedené vPříloze č.2této smlouvya které
jsoujejínedílnou součástí.Odchylná ujednání ve smlouvě majíve smyslu ust. § 1751
odst. 1 NOZpřed zněnímVšeobecných obchodních podmínekZhotovitele přednost.
1.5 Místem plněníDíla (pro dodání a montáž)jeKomenského 82/14, Prostějov.
1.6 Objednatel se zavazujedílo dle této smlouvy řádně převzít a zaplatitZhotoviteli
sjednanou cenu dle článku6.této smlouvy.
2 Termín dodání
2.1 Vpřípadě podepsání této smlouvy do 14. 6. 2019 bude vykládka materiálu vmístě
plnění a následná montáž provedena do 26. 7. 2019.
3 Doprava materiálu
3.1 Dopravu materiálu pro zhotovenídíla zajišťuje Zhotovitel na své náklady.
3.2 Vykládka materiálua manipulacevmístě plnění se řídíVšeobecnými obchodními
podmínkamiZhotovitele, pokud není vtéto smlouvě domluveno jinak.
4 Zhotovení díla
4.1 Zhotovenídíla(zapřípadné součinnostisObjednatelem)bude provedenoza podmínek
uvedených veVšeobecných obchodních podmínkáchZhotovitele, není-li vtéto Smlouvě
výslovně uvedeno jinak.
4.2 Objednatel určíosobu– , kterábude pověřenavýkonem
technického dozoru,oprávněnapodepisovat montážní deníkapřejímat částidíla. Tato
osobabude sledovat průběh montážních prací,přičemžbude oprávněnačinit zápisy do
montážního deníku.
4.3 Zhotovitel určíosobu– ,
kterébudoupověřenykomunikací stechnickým dozorem Objednatele akterébudou
oprávněnyčinit zápisy do montážního deníkua předávat části díla.
4.4 Zhotovitel je přizhotovenídílapovinen říditsetouto smlouvou a přílohami
specifikujícímidílo. Veškeré změny ve specifikaci zařízení, úpravy vrozmístění regálů
čirozsahu dodávky požadované Objednatelem musí být provedené písemně zápisem
do montážního deníku vmístě montáže nebo musí být zaslány písemně nebo mailem
Zhotoviteli. Na jiné formy komunikace, zejména telefonická či ústní sdělení nemusí
Zhotovitel brát zřetel. Vpřípadě změn ve specifikaci či rozsahudíla budou tyto změny řešené dodatkem ktéto smlouvě.
5 Předání a převzetí díla
5.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. Objednatelje povinen převzítdokončenédílo
svýhradami, nebo bez výhrad.
5.2 Řádnězhotovenédílo se předává a přejímá vrozsahu sjednanémtouto smlouvou
anedílnými přílohami této smlouvyblížespecifikujícímidílo. Zhotovitel je povinen
předložit veškeré atesty, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených platnými
předpisy a dokumentaci skutečného provedení. Kpřevzetí dokončenéhoDíla vyzve
Zhotovitel Objednatele alespoňjeden den před zahájením předávacího řízení.
5.3 O předání a převzetídíla sepíší smluvní stranyProtokol o předání a převzetí díla, který
bude vedle základních technických údajů obsahovat zejména zhodnocení kvality
provedených prací, soupis případných vad anedodělků, bude-li snimidílo převzato
(resp. svýhradou)a dohodu o odstranění vad a nedodělků. Objednatel není povinen
převzítdílo vykazující vady, které brání řádnému užívání díla(a není oprávněn
nepřevzít dílo, které takové vady nemá).
5.4 Dnem podpisuprotokolu o předání a převzetídílaoběma smluvními stranami počíná
běžetZhotovitelem převzatázáruka za jakost (záruční doba).
5.5 Odmítne-li Objednateldílo převzít, sepíše se o tom zápis, vněmž smluvní strany
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
5.6 Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu ohledně splnění technických podmínek této
smlouvy,zejména ohledně toho,zdabylodílo zhotoveno řádně, či zda došlo
křádnému odstranění vady, sjednávají smluvní strany, že vzniklé sporybude řešit
nezávislý arbitr, a to znalec zapsaný do seznamu znalců voboru stavebnictví. Pokud
nedojde mezi smluvními stranami kdohoděstranznalce, kteréhopožádají o posouzení
sporu, budou se smluvní strany obracet na znalce vpořadí, vjakém jsou zapsáni
vseznamu znalců. Náklady spojené sčinností znalce–arbitra bude hradit ta smluvní
strana, jejíž odborný názor bude shledán znalcem–arbitrem jako nesprávný. Smluvní
strany se zavazují při naplňování této smlouvy respektovat závěr znalce–arbitra.
5.7 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavitúhraduaždo výše10%zcelkové cenydíla,
pokud při protokolárním předání a převzetídíla budou nalezenyvady a nedodělky.
Zadrženou část cenydílaje Objednatel povinen vyplatit Zhotoviteli bezprostředně po
odstranění takových vad a nedodělků. Pozastavení částky větší než 10% je nepřípustné.
5.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu přechází naObjednatele
až pozaplacení100% zcelkové cenydíla.
5.9 Nepřevezme-li Objednatel dílo, přestože nemážádné vady bránící jeho užívání, je dílo
provedeno dnem, kdy si jej Objednatel měl možnost převzít.
6 Cena
6.1 Cenadíla-dle uvedené specifikace obsažené vpříloháchtéto smlouvy–včetně jeho
montážečiní65.900Kčbez DPH(slovy:šedesátpěttisícdevětset korun). Objednatel
je povinen uhradit cenu po jejím navýšení o daň zpřidané hodnoty stanovenou dle
platných předpisů. Dnem zdanitelného plnění je datum předání a převzetídíla uvedené
naProtokolu opředání a převzetí díla.
6.2 Cenadíla (dle předchozího čl.6.1)zahrnuje veškeré nákladyZhotovitele včetně
přiměřeného zisku, je pevná,konečná a nemůže být jednostranně navýšena. Případné
změny cenydílabudou obě smluvní strany řešit písemně, a to případnýmdodatkem
ktéto smlouvě.
7 Platební podmínky
7.1 Není-li uvedeno výslovně jinak,řídí se smluvní strany ustanoveními oplatebních
podmínkách, jež jsouuvedenyveVšeobecných obchodních podmínkáchZhotovitele,
které jsou přílohoua nedílnou součástítéto smlouvy.
8 Odpovědnost za vady
8.1 Odpovědnost za vady seřídíVšeobecnými obchodními podmínkamiZhotovitele
apříslušnými ustanoveními NOZ (ust. § 2615 a násl. ve spojení sust. § 2099 a násl.
NOZ).Na předmět smlouvy(dílo) poskytuje ZhotovitelObjednateli zárukuza jakost
vdélcetrvání60.měsíců od protokolárního předání a převzetídílaObjednatelem.
8.2 Objednatel je povinenreklamovat(notifikovat)zjevné vadyjakostičirozsahudíla
(vč.služeb a pracívztahujících se kdílu)dlesvýchmožností, a to bezodkladněpojejich
zjištění, nejpozději ovšem doposledního dne záruční doby.
8.3 Zhotovitel se zavazuje, že nazákladěpísemnéhopožadavkuObjednatele na odstranění
vadydíla, která se vyskytne vzáruční době,započne sodstraněním vadynejpozději do
10.pracovních dnů od obdrženítakovévýzvy(notifikace). Vpřípadě, že bude třeba
výměnydílu (resp. částidíla), kterýZhotovitel nemá na skladě, započneZhotovitel
sodstraněním vadynejpozději do 30.dnů od doručení písemného požadavku
(notifikace). Zhotovitel se zavazuje, že velhůtáchpřiměřených rozsahu opravvymění
nebo opraví veškeré(sou)částidíla, které jsou vadné nebo poškozené a které brání
řádnému užívánídíla. Vadné součásti se okamžikem svého nahrazení novými
součástmi stávají majetkemZhotovitele a nové součásti se stávají majetkem
Objednatele.
8.4 Od oznámení reklamace do provedení opravy záruční doba neběží. Na vyměněné nebo
opravené součásti se poskytuje záruka nová.
8.5 Ze záruky jsou vyjmuty vady(resp. škody)způsobené nedostatečnou údržbou,
nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, nevhodnými provozními
prostředky, chemickými nebo elektrolytickými vlivya/nebonedostatky, které byly
způsobeny vadnými montážními nebo stavebními pracemi, které neprováděl
Zhotovitel. Zárukaza jakostzaniká, pokudObjednatel(nebo třetí osoba) provedlna
díleopravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasuZhotovitele.
9 Sankce
9.1 Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě prodleníObjednatele súhradou cenydíla
(resp. jakékoliv její části)jeObjednatel povinen zaplatitZhotovitelismluvní úrok
zprodlenívevýši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení termínu dokončenídílaZhotovitelem
(ato výhradně bez spoluzavinění Objednatele)poskytneZhotovitelObjednateli slevuz
cenyve výši 0,2% cenydíla za každýden prodlení.
10 Závěrečnáujednání
10.1 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv
této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.
10.2 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinnostíz porušení této
smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit režimem NOZ. Smluvní strany
však vylučují aplikaci následujících ustanovení NOZ na tuto smlouvu a jí založená práva
a povinnosti: §557, § 1764 až 1766 NOZ.
10.3 Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona 340/2015 Sb.Tatosmlouva nabývá účinnosti dnem jejíhozveřejnění
vregistru smluv.Uveřejnění provede objednatel.
10.4 Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793
NOZ(neúměrné zkrácení) ani § 1796NOZ(lichva).
10.5 Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání
stran a každá ze stran mělapříležitost ovlivnit obsah základních podmínek této
smlouvy, nejedná se tak o tzv. adhezní smlouvu ve smyslu ust. § 1798a násl.NOZ
(která se tak na tuto smlouvu neuplatní).
10.6 Objednatel svým podpisem stvrzuje, že měl možnost se před uzavřením této smlouvy
podrobně seznámit seVšeobecnými obchodními podmínkamiZhotovitele, které
smluvní strany považují za nedílnou součást této smlouvy, a že sjejich zněním bez
dalších výhrad souhlasí. Objednatel tak výslovně přijímá Všeobecné obchodní
podmínky Zhotovitele ve smyslu ust. § 1753 NOZ.
10.7 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo
vsouvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty skonečnou platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem konání ústních jednání bude sídlo
Rozhodčího soudu vPraze. Tato rozhodčí doložka zůstává v platnosti i po ukončení
platnosti této smlouvy.
10.8 Bez ohledu na předchozí odstavec je kterákoliv smluvnístrana oprávněna namísto
rozhodčí žaloby podat žalobu kobecnému soudu (rozhodčí doložka dává smluvní
straně na výběr, zda zahájí rozhodčí či soudní řízení). Právo volby smluvní strany je
vyčerpáno okamžikem podání rozhodčí žaloby (volba rozhodčího řízení) či žaloby
kobecnému soudu (volba soudního řízení). Dle § 89a občanského soudního řádu
smluvní strany pro takový případ sjednávají místní příslušnost Okresního soudu
Prahavýchod (v případě věcné příslušnosti okresního soudu) a Krajského soudu vPraze
(vpřípadě věcné příslušnosti krajského soudu).
10.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebylauzavřena
vtísni ani za nápadně nevhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
V Praze dne VOlomoucidne11.6.2019
……………….......................... ................................
zhotovitel objednatel
Přílohy:
Příloha č.1:Nabídka č.18-CZTNE-5191-1a
Příloha č. 2:Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele