Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
S004P01BX8E2
,
DODATEK č.l
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/20 18/0002/1 80
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
Smluvní strany
Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spoj:
č.ú.:
Zastoupené: v technických a smluvních záležitostech Ing. Daliborem Novákem
(dále j en obj ednatel)
Zhotovitel: PP projekt Hodonín s.r.o.
Adresa: Radějov 269, 696 67
Zastoupený: 27757307
IČ:
DIC : CZ27757307
Bankovní spoj:
č.ú.:
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka
C 56954
/dále jen zhotovitel/
Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. SD/201 8/0002/1 80 (dále jen smlouva), ve
které se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci
„Hodonín parkoviště u koupaliště".
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění některá
ustanovení smlouvy.
Článek II.
1. Předmětem dodatku je:
• Zapracování optického vedení pro kamerový systém do dokumentace „Hodonín
• parkoviště u koupaliště" na objednatelem zvolené sloupy veřejného osvětlení.
Dotažení kabelového vedení z trafostanice (parcelní číslo st 7160) do míst k parkovišti
P3 ke kolmému parkovacímu stání č. 9.
Článek III.
1. Navyšuje se cena díla vzhledem k rozšíření zakázky.
Původní cena díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran a činila
98.500,- Kč bez DPH, cena včetně DPH 21% činila 1 19.185,- Kč.
Nová část projektu mimo původní smlouvu je naceněna na částku 28.000,- Kč bez
DPH, cena včetně DPH 21% činí 33.880,- Kč.
Etapa Popis Cena bez DPH ve Cena s
DPH výši 21% DPH
1. etapa Odevzdání pracovní verze díla od 46 585
2. etapa 38 500 8 085 36 300
podpisu smlouvy o dílo. 30 000 6 300
2.1. 33.880
etapa Úprava díla po interním projednání, 28.000 5.880
36 300
3. etapa příprava na veřejné projednání od 30 000 6 300 153.065
126.500 26.565
předání pokynů od objednavatele. Kč
Kč Kč
Zapracování optického vedení pro
kamerový systém. Dotažení
kabelového vedení z trafostanice do
míst určených objednatelem.
Úprava díla po veřejném projednání,
projednání a zapracování připomínek
DOSS a SIS, odevzdání čistopisu.
Celkem
2. Prodlužuje se termín zhotovení díla vzhledem k rozšíření zakázky.
Původní termín zhotovení jednotlivých etap se prodlužuje o etapu 2.1.
Etapa Popis Doba plnění
1 . etapa
2. etapa Odevzdání pracovní verze díla (lx tištěné pare, [kalendářní dny]
lx elektronická verze e-mail) od podpisu smlouvy o dílo.
120
úprava díla po interním projednání od předání pokynů od
objednavatele. 30
2.1. etapa Zapracování optického vedení pro kamerový systém. 31.8.2019
3. etapa Dotažení kabelového vedení z trafostanice do míst 30
určených objednatelem.
Úprava díla po projednání a zapracování připomínek
DOSS a SIS, odevzdání čistopisu (6x tištěné pare, lx
elektronická verze CD/DVD) od předání pokynů od
objednatele.
1
Článek IV.
1. S výjimkou změny smlouvy uvedené v článku III., zůstávají ostatní ustanovení
v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech listinných vyhotoveních, z nichž každý má
platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě
svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběmi smluvními stranami.
(
objednatel