Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9544175: DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Most ON - opravy WC”

                        DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

     číslo smlouvy Objednatele:  E650-S-787/2019
     číslo smlouvy Zhotovitele:  2/2019/ST

     uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
     pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

     Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
                  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
                  oddíl A, vložka 48384
                  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
                  IČO 70994234, DIČ CZ70994234

                  organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
                  zastoupená xxx

                  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
                  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
                  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
                  Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

     Zhotovitel:  Stavoterm s.r.o.
                  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11815
                  Dlouhá 644,417 42 Krupka 1
                  IČO: 25014731, DIČ: CZ25014731
                  xxx– jednatel společnosti
                  bankovní spojení: xxx
                  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
                  Dlouhá 644, 417 42 Krupka 1

     Úvodní ustanovení

     1.1.  Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
           „Most ON - opravy WC”, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek:
     1.2.  65019023 uzavřely dne 6.3. 2019 Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva o Dílo“).
     1.3.  Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o Dílo, se dohodly na uzavření tohoto
           Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“).
           Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění
           Smlouvy o Dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
           veřejných zakázek.

     Předmět dodatku

     2.1.  Článek 4.2.1. Smlouvy o Dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
             „4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 15.9. 2019.“

1/2               Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem
                  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským       IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234           Železničářská 1385/31
                  soudem v Praze, spisová značka A 48384               www.szdc.cz                                 400 03 Ústí nad Labem
     2.3. K prodloužení termínu trvání Smlouvy o Dílo dochází z důvodu zdržení zahájení stavby a to
           z důvodu zřízení přípojného místa elektro pro stavbu, následnou výměnu nesprávně dodaného
           WC kontejneru. V dalším průběhu stavby SPS předpokládá časově náročnější realizaci
           inženýrských sítí než předpokládala PD.

     Závěrečná ujednání

     3.1.  Ostatní články a ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti
     3.2.  beze změn.
     3.3.  Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
           Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li
     3.4.  Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv,
           jinak je účinný od okamžiku uzavření.
           Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na
           důkaz toho níže připojují své podpisy.

     V Ústí nad Labem dne 04. 07. 2019                          V Krupce dne 03. 07. 2019

     _________________________________ _                        ________________________________

     Objednatel                                                 Zhotovitel

     xxx                                                        xxx

     ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem              jednatel

     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavoterm s.r.o.

     Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ……………………

2/2        Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem
           zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským       IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234           Železničářská 1385/31
           soudem v Praze, spisová značka A 48384               www.szdc.cz                                 400 03 Ústí nad Labem
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 327890
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: d2146fb2-eb03-4355-a495-3e3c4f30498d
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2019 12:29:00