Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo č. S201603
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany
Technické služby Chrudim 2000 s. r. o.
Sídlo: Sečská 809, 53701 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kolářem, ředitelem
IČ: 25292081
DIČ: CZ25292081
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba: Miroslav Tomášek, vedoucí správy VO,
tel.: 603560047 e-mail: tomasek@tschrudim.cz
(dále jen jako „objednatel“)
Alsico s.r.o.
Sídlo: Varhošťská 368, 783 55 Velký Újezd
Zastoupená: Stanislavem Polesem, jednatelem
Martinou Koblížkovou, DiS., jednatelem
IČ: 633 20 720
DIČ: CZ 633 20 720
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Č.účtu: 8814168001/5500
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C8403
Kontaktní osoby: Stanislav Poles, tel: 775 799 896, e-mail:
Martina Koblížková, DiS., tel:778 402 966, e-mail: koblizkova.martina@gmail.com
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dodat dílo dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel
se zavazuje za dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. 6.
3. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo v místě určeném objednatelem spočívající v dodávce regulačních jednotek dle následující specifikace:
RVO 15.1 atyp o výkonu 4x40A do stávajícího rozvaděče
4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel je povinen dodržovat zákony, obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku a příslušné technické normy (ČSN).
Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům na bezpečný provoz.
Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 12 smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Doba plnění
Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy.
Zhotovitel je povinen předat dílo řádně a včas do 9 týdnů od podpisu smlouvy.
Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 10 této smlouvy.
6. Cena díla a fakturace
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele.
Cena díla je stanovena dohodou v celkové výši Kč 99 000,- Kč bez DPH, s DPH pak činí 119 790,- Kč
Cena může být upravena pouze při změně DPH v příslušném právním předpisu.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele.
Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 14 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její trvalost. Musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:
· předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,
· evidenční údaje akce,
· vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla,
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
7. Změny díla, dodatečné práce
Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
O jakékoliv vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.
8. Vady díla, záruky a pozáruční servis
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd.
Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s touto smlouvou (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců (dále jako „záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
8.5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněna emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní číslo pro uplatnění vady jsou: 775 799 896, – Stanislav Poles, jednatel. E-mail – fraction@volny.cz
adresa pro doručení oznámení o vadě:
Varhošťská 368, 783 55 Velký Újezd.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 48 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce.
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.
V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, v zápise o převzetí díla budou zjištěné vady a nedodělky popsány a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění přiměřená povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů.
Pokud je po uplynutí záruční doby na zařízení třeba provádět pracovníky objednatele drobné opravy bez potřeby servisu od zhotovitele, musí být možné provést tyto práce s pomocí dodaného manuálu, případně konzultací přes servisní centrum prodávajícího. K tomuto účelu jsou poskytnuty kontaktní údaje na servisní centrum:
Název poskytovatele servisu: Alsico s.r.o.
Kontaktní telefon případně kontaktní osoba: Stanislav Poles – 775 799 896
Kontaktní email: fraction@volny.cz
9. Provádění díla
Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci sjednaní zhotovitelem mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10. Předání díla
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel a zhotovitel jsou pak povinni nejpozději do 7 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele, provést předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit doklady o provedených příslušných zkouškách a revizích, jsou-li příslušnými předpisy požadovány.
Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách a příslušných revizích. Dílo je majetkem zhotovitele do úplného zaplacení kupní ceny stanovené v čl. 6 této smlouvy.
11. Smluvní pokuty
Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH dle čl. 6 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 13 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Ukončení smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,
b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
13. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
Zhotovitel i objednatel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici zhotovitelem i objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
14. Rozhodné právo a soudní příslušnost
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
15. Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti.
16. Změny smlouvy, oznámení, přílohy
Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.
17. Závěrečná ustanovení, podpisy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.
Obě strany se dohodly a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy/objednávky dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění a zveřejnění provede společnost Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
Případné změny a opravy zajišťují také Technické služby Chrudim 2000 spol. s.r.o.
Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen něco zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
Ve Velkém Újezdě dne ...........................
V dne ………..…...............
………………………………………………. …………………………………………
za zhotovitele za objednatele
Stanislav Poles, jednatel Ing. Zdeněk Kolář
Jiří Koblížek, jednatel
6