Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2679/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 07/2019/ST
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Zhotovitel: Stavoterm s.r.o.
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11815
Dlouhá 644,417 42 Krupka 1
IČO: 25014731, DIČ: CZ25014731
XXX
bankovní spojení: XXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Dlouhá 644, 417 42 Krupka 1
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Most ON – oprava školících místností“ ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných
1.2. zakázek: 65019071 uzavřely dne 12.7. 2019 Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva o
1.3. Dílo“).
Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o Dílo, se dohodly na uzavření tohoto
Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“).
Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění
Smlouvy o Dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Předmět dodatku
2.1. Článek 4.2.1. Smlouvy o Dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
1/2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Železničářská 1385/31
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.szdc.cz 400 03 Ústí nad Labem
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30.9. 2019.“
2.2. K prodloužení termínu trvání Smlouvy o Dílo dochází z důvodu zdržení zahájení stavby a to
díky proběhnuvšímu Jednání o ceně v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby,
čímž došlo k opoždění zahájení stavby proti plánu.
Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti
3.2. beze změn.
3.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li
3.4. Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv,
jinak je účinný od okamžiku uzavření.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho níže připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne 31.7. 2019 V Krupce dne 30.7. 2019
___________________________ ______________________________
Objednatel Zhotovitel
XXX XXX
Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ……………………
2/2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Železničářská 1385/31
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.szdc.cz 400 03 Ústí nad Labem
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 354839
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: f24abc3f-0b6d-407b-90cd-a30e3432d925
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2019 09:54:00