Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Název zakázky: „Modernizace aueBlernkatr“izace trati Šakvice – Hustopeče Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (dále jen „Objednatel“) číslo smlouvy: E617-S-1148/2019 ISPROFOND: 5623530005 a účastníci Společnosti „ŠAKAL“ založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018 Společník – správce: S u b t e r r a a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612 zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383 zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva a společník: OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796 Stránka 1 z 16 zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkem, MBA, členem představenstva a společník: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628 zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144 zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva a společník: Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 zastoupenou Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společníky, (dále jen „Zhotovitel“) číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Objednatel si přeje, aby Dílo „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány: a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 27. 2. 2019 b) Dopis nabídky datovaný 9. 11. 2018 c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu Stránka 2 z 16 pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 78/2017-910-IZD/1 účinné od 26.6.2017 d) Technická specifikace e) Výkresy a f) Formuláře: - Soupis prací, 2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách. 3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy. 4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb. 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací. 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz): - Faktura, - souhrn fakturace, - soupis zjišťovacích protokolů, - zjišťovací protokoly. 6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod- článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby. 8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem. 9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ- CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Stránka 3 z 16 znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH. 10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací. 12. NEOBSAZENO. 13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 15. Objednatel si vyhrazuje: 15.1 NEOBSAZENO (Následná úprava GPK je přímo součástí Díla) 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: • SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek • SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek • SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek • SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV • SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení • SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 15.3 NEOBSAZENO 16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Forma dodatku se nevyžaduje v případě změn provedených změnovými listy jakožto záznamy o změně závazku ze smlouvy, avšak s výjimkou změn zatříděných podle § 222 odst.7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), a pro veřejné zakázky na dodatečné dodávky podle § 64 písm.b) ZZVZ zadávané postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ. 17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí: SO 01-17-01.2 Žst. Šakvice železniční svršek, centrální nákup materiálu, SO 02-17-01.2 T.ú. Šakvice – Hustopeče u brna železniční svršek, centrální nákup materiálu, SO 03-17-01.2 Žst. Hustopeče u Brna železniční svršek, centrální nákup materiálu Stránka 4 z 16 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců/kolejnic provede centrálně Objednatel. Zhotovitel zajistí dopravu z místa předání betonových pražců/kolejnic až do místa stavby určeného projektovou dokumentací. 18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 214 894 744,- Kč. Příslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. 20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhotovení Zhotovitel. 21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky Příloha č. 2 Oprávněné osoby Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. V Praze dne 18.8.2019 V Praze dne Za S u b t e r r a a.s.: ……………………………………… ………………………………………. Objednatel Ing. Ondřej Fuchs místopředseda představenstva ………………………………… Ing. Jiří Tesař člen představenstva Stránka 5 z 16 V Brně, dne Za OHL ŽS, a.s.: ………………………………… Ing. Roman Kocúrek místopředseda představenstva ………………………………… Jiří Procházka, MBA člen představenstva V Brně, dne Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.: ………………………………… Ing. Pavel Borek člen představenstva V Praze, dne Za Elektrizace železnic Praha a.s.: ………………………………… Ing. Luděk Valtr předseda představenstva ………………………………… Ing. Martin Janovský místopředseda představenstva Stránka 6 z 16 Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče. Stránka 7 z 16 Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče. Stránka 7 z 16 Projekt: Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna 1 2 3 4 5 6 7 Číslo SO,PS Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO Náklady bez DPH DPH Náklady vč. DPH TECHNOLOGICKÁ ČÁST D. 155 710 084,42 32 699 117,73 188 409 202,15 Železniční sdělovací zařízení 86 048 525,94 18 070 190,45 104 118 716,39 D.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 728 700,00 D.1.1 Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 1 613 114,96 153 027,00 881 727,00 PS 01-28-01 A Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ 372 125,20 338 754,14 1 951 869,10 PS 01-28-01 B Žst. Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 49 042 835,99 PS 01-28-01 C Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 201 695,55 78 146,29 450 271,49 PS 01-28-01 D Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS 506 485,60 10 298 995,56 59 341 831,55 PS 01-28-01 E Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ PS 03-28-01 A Žst. Hustopeče u Brna, část C, klimatizace místností technologie 42 356,07 244 051,62 PS 03-28-01 C Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 106 361,98 612 847,58 PS 03-28-01 D 48 905 386,92 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 40 417 675,14 8 487 711,78 594 336,10 PS 02-28-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, TZZ, ETCS 491 186,86 103 149,24 14 521 761,52 PS 02-28-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV 8 106 282,13 D.1.5 Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 12 001 455,80 2 520 305,72 276 543,48 PS 50-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 1 592 025,45 D.2 Železniční sdělovací zařízení 6 699 406,72 1 406 875,41 D.2.1 Místní kabelizace 228 548,33 47 995,15 901 632,24 PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK 1 107 097,05 Žst. Šakvice, VB stavební úpravy 1 315 723,51 276 301,94 PS 01-14-01.1 Žst. Hustopeče u Brna, MK 1 833 012,22 PS 03-14-01 400 211,51 578 893,61 D.2.2 Rozhlasové zařízení 745 150,61 156 481,63 PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 914 956,24 192 140,81 14 250 341,93 3 906 342,05 PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 5 963 021,34 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 1 514 886,13 318 126,09 3 244 298,33 PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 6 035 291,75 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 330 753,31 69 458,20 PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS 478 424,47 100 469,14 312 025,89 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 450 952,54 PS 03-14-03 2 241 586,90 5 402 959,49 D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 11 777 142,09 2 473 199,84 240 037,78 PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 3 228 381,86 677 960,19 251 358,26 1 746 138,66 PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 4 700 561,89 1 108 493,60 D.2.7 Informační systém pro cestující 4 928 116,81 1 034 904,53 PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 2 681 238,29 563 060,04 1 237 574,22 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení 1 179 105,41 PS 03-14-05 1 123 266,91 3 923 863,58 D.2.8 Traťové radiové spojení 4 987 844,42 1 047 447,33 PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R 2 310 807,68 63 748,00 D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 257 872,64 54 153,25 PS 01-14-02.1 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 372 688,05 78 264,49 3 806 533,54 PS 01-14-02.2 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace 1 852 551,16 389 035,74 PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 4 465 255,78 937 703,71 4 010 544,98 PS 02-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 198 378,33 41 659,45 126 547,02 PS 03-14-02.1 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení 207 734,10 43 624,16 PS 03-14-02.2 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace 1 443 089,80 303 048,86 2 880 379,19 PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém 3 884 761,89 815 800,00 59 097,22 PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém 916 110,41 192 383,19 PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště 1 303 027,37 1 854 757,84 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 1 022 788,61 214 785,61 1 546 602,42 D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 974 467,28 204 638,13 PS 01-05-01 Žst. Šakvice, doplnění DŘT 928 319,76 194 947,15 1 976 185,30 Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS 681 001,12 PS 01-05-02 Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT 3 242 862,46 84 447 368,86 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 273 362 352,56 PS 03-05-01 2 664 198,17 PS 50-05-01 119 471 844,67 D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 1 909 758,41 401 049,27 PS 01-09-01 Žst. Šakvice, spínací stanice 52 684,30 11 063,70 Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace PS 01-09-02 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 3 145 895,49 660 638,05 PS 01-13-01 Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 3 314 499,98 696 045,00 PS 01-07-01 Žst. Šakvice, rozvodna nn 104 584,31 21 962,71 PS 01-07-02 Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace PS 03-07-01 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn 2 380 478,67 499 900,52 PS 03-07-02 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace 48 840,68 10 256,54 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 1 076 882,12 226 145,25 PS 01-13-02 Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 1 532 857,72 321 900,12 PS 01-13-03 Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV 1 278 183,82 268 418,60 PS 03-13-01 Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV D.3.9 Dálková diagnostika TSŽDC 1 633 210,99 342 974,31 PS 02-05-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení E. STAVEBNÍ ČÁST 69 791 213,93 14 656 154,93 225 919 299,64 47 443 052,92 E.1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY E.1.1 Železniční svršek a spodek 2 201 816,67 462 381,50 SO 01-16-01 Žst. Šakvice, železniční spodek 98 737 061,71 20 734 782,96 SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek SO 01-17-01.1 Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 1/3 SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 70 663 468,52 14 839 328,39 85 502 796,91 SO 02-17-01.1 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití 1 584 576,80 332 761,13 1 917 337,93 SO 03-16-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek 14 203 730,74 2 982 783,46 17 186 514,20 SO 03-17-01.1 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití 34 832 344,27 7 314 792,30 42 147 136,57 SO 50-17-01 Výstroj trati 426 563,99 89 578,44 516 142,43 E.1.2 Nástupiště 393 040,80 82 538,57 475 579,37 SO 01-16-02 Žst. Šakvice, nástupiště 13 917 843,00 2 922 747,03 16 840 590,03 SO 03-16-02 Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště 19 105 823,85 4 012 223,01 23 118 046,86 E.1.3 Železniční přejezdy 1 246 919,22 261 853,04 1 508 772,26 SO 02-17-02 Železniční přejezd v km 0,924 1 734 962,02 364 342,02 2 099 304,04 SO 02-17-03 Železniční přejezd v km 2,012 151 956,52 SO 02-17-04 Železniční přejezd v km 4,190 723 602,49 760 544,42 875 559,01 SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 5,872 3 621 640,09 645 908,34 4 382 184,51 SO 03-17-02 Železniční přejezd v km 6,298 3 075 753,98 3 721 662,32 16 136 314,82 E.1.4 Mosty, propustky a zdi 76 839 594,36 2 586 911,33 92 975 909,18 SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209) 12 318 625,36 331 809,44 14 905 536,69 SO 01-19-02 Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724) 367 340,48 SO 02-19-01 Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954) 1 580 044,95 403 383,03 1 911 854,39 SO 02-19-02 Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145) 1 749 240,40 396 949,91 2 116 580,88 SO 02-19-03 Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409) 1 920 871,55 556 749,27 2 324 254,58 SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) 1 890 237,65 290 166,29 2 287 187,56 SO 02-19-05 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) 2 651 187,00 347 581,96 3 207 936,27 SO 02-19-06 Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175) 1 381 744,25 328 165,85 1 671 910,54 SO 02-19-07 Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022) 1 655 152,21 158 787,72 2 002 734,17 SO 02-19-08 Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318) 1 562 694,54 3 200 312,09 1 890 860,39 SO 02-19-09 Propustek km 6,014 TÚ 2061 SO 03-19-01 Žst. Hustopeče u Brna, opěrné zdi 756 132,01 765 658,04 914 919,73 15 239 581,40 0,00 18 439 893,49 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 0,00 SO 01-14-01 Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 3 645 990,68 0,00 4 411 648,72 SO 01-14-02 Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.1 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.2 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.3 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.4 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optline 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.5 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.6 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas 0,00 0,00 0,00 SO 50-14-01.8 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr 0,00 0,00 SO 50-14-01.9 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON 0,00 422 899,81 0,00 SO 02-12-41 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON 0,00 351 876,00 0,00 SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby SO 50-38-01 Rekultivace ploch opuštěné trasy 2 013 808,60 0,00 2 436 708,41 1 675 600,00 560 011,30 2 027 476,00 E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 280 095,74 SO 02-21-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody 0,00 101 128,03 0,00 SO 02-22-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 2 666 720,46 1 750 801,23 3 226 731,76 SO 02-27-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 1 333 789,22 1 613 884,96 SO 03-22-01 Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 440 850,57 SO 03-27-01 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace 481 562,03 554 985,22 582 690,06 8 337 148,73 451 609,67 10 087 949,96 E.1.8 Pozemní komunikace 508 060,09 SO 01-18-01 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 2 099 288,41 1 603 229,75 2 540 138,98 SO 02-18-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 2 642 786,75 3 197 771,97 SO 03-18-01 Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště 2 150 522,26 4 516 484,15 2 602 131,93 SO 03-18-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 2 419 333,74 13 280,70 2 927 393,83 SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 7 634 427,36 9 237 657,11 713 224,61 E.1.9 Kabelovody, kolektory 21 507 067,38 26 023 551,53 SO 01-15-03 Žst. Šakvice, kabelovod 63 241,43 760 355,29 76 522,13 SO 01-15-03.1 Žst. Šakvice, přeložka vodovodu 1 224 744,10 SO 03-15-05 Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 3 396 307,69 4 109 532,30 692 812,09 E.2 Pozemní stavební objekty 3 620 739,47 3 656 649,86 4 381 094,76 E.2.1 Pozemní objekty budov 5 832 114,77 7 056 858,87 SO 01-15-01 Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy 58 166,14 3 299 105,20 258 106,18 3 991 917,29 SO 03-15-01 Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 17 412 618,38 223 272,27 21 069 268,24 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 276 981,60 32 336,73 335 147,74 SO 01-15-04 Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující 1 229 077,04 19 965,56 1 487 183,22 SO 01-15-05 Žst. Šakvice, zastřešení výstupů z podchodu 1 063 201,30 1 286 473,57 SO 01-15-05.1 Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení 51 109,53 SO 01-15-08 Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus 153 984,41 33 195,50 186 321,14 SO 03-15-03 Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující 95 074,08 115 039,64 494 587,44 E.2.3 Individuální protihluková opatření 243 378,73 387 057,18 294 488,26 SO 01-33-01 Žst. Šakvice, IPO 158 073,83 191 269,33 16 439 822,61 SO 03-33-01 Žst. Hustopeče u Brna, IPO 2 355 178,29 243 027,72 2 849 765,73 1 843 129,42 445 001,43 2 230 186,60 E.2.4 Orientační systém 137 885,94 SO 01-15-06 Žst. Šakvice, orientační systém 78 284 869,56 450 306,05 94 724 692,17 1 157 274,88 254 807,17 1 400 302,60 SO 03-15-04 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém 2 119 054,44 2 564 055,87 656 599,71 794 485,65 E.2.5 Demolice 2 144 314,53 2 594 620,58 SO 01-15-02 Žst. Šakvice, demolice 1 213 367,49 1 468 174,66 SO 03-15-02 Žst. Hustopeče u Brna, demolice 2/3 E.3 Trakční a energetická zařízení E.3.1 Trakční vedení SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV SO 01-01-01.1 Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3 SO 01-01-03 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV SO 01-01-04 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV SO 01-01-05 Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV SO 01-01-06 Žst. Šakvice, převěšení ZOK SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 44 568 324,49 9 359 348,14 53 927 672,63 SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 9 851 961,57 2 068 911,93 11 920 873,50 SO 03-01-03 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOV na TV 526 732,80 110 613,89 637 346,69 E.3.3 Spínací stanice-stavební část SO 01-15-07 Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část 1 753 606,92 368 257,45 2 121 864,37 E.3.4 Elektrický ohřev výměn (EOV) 8 668 395,39 1 820 363,03 10 488 758,42 SO 01-06-01 Žst. Šakvice, EOV 1 519 384,10 319 070,66 1 838 454,76 SO 03-06-01 Žst. Hustopeče u Brna, EOV 7 776 021,02 1 632 964,41 9 408 985,43 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 1 853 361,61 389 205,94 2 242 567,55 SO 01-06-02 Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení 2 411 128,23 506 336,93 2 917 465,16 SO 01-06-03 Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn 4 248 988,67 892 287,62 5 141 276,29 SO 01-06-04 Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů 4 995 714,25 6 044 814,24 SO 01-06-05 Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť 1 049 099,99 SO 01-06-06 Žst. Šakvice, DOÚO 439 856,51 92 369,87 532 226,38 SO 01-06-07 Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO 359 323,31 75 457,90 434 781,21 SO 01-06-08 Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn 616 054,18 745 425,56 SO 01-12-01 Žst. Šakvice, přípojka vn 530 739,22 129 371,38 642 194,46 SO 03-06-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn 4 115 736,55 111 455,24 4 980 041,23 SO 03-06-03 Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení 732 238,44 864 304,68 886 008,51 SO 03-06-04 Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO 202 271,77 153 770,07 244 748,84 SO 03-06-05 Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn 42 477,07 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí SO 01-01-02 Žst. Šakvice, úprava ukolejnění 2 220 320,73 466 267,35 2 686 588,08 SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 892 897,25 187 508,42 1 080 405,67 SO 03-01-02 Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění 384 689,70 80 784,84 465 474,54 E.3.8 Vnější uzemnění SO 01-06-09 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 400 848,85 84 178,26 485 027,11 SO 01-06-10 Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění 113 236,53 23 779,67 137 016,20 SO 01-06-11 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV 296 718,63 62 310,91 359 029,54 SO 03-06-06 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 112 189,12 23 559,72 135 748,84 SO 03-06-07 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy 180 136,13 37 828,59 217 964,72 CELKEM PS, SO 1 389 930 590,25 291 885 423,95 1 681 816 014,20 SO 98-98 Všeobecné položky 8 564 587,00 1 798 563,27 10 363 150,27 Náklady stavby celkem 1 398 495 177,25 293 683 987,22 1 692 179 164,47 3/3 Příloha č. 2 Oprávněné osoby Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) ve věcech smluvních a obchodních: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon ve věcech technických: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon delegovaná osoba: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon stavbyvedoucí: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon zástupce stavbyvedoucího: Jméno a příjmení Adresa E-mail Stránka 8 z 16 Telefon specialista (vedoucí prací) na železniční svršek: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na železniční spodek: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon Stránka 9 z 16 specialista (vedoucí prací) na trakční vedení: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na silnoproud: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon specialista (vedoucí prací) na geotechniku: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon osoba odpovědná za kontrolu kvality: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon osoba odpovědná za ochranu životního prostředí: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon Stránka 10 z 16 osoba odpovědná za odpadové hospodářství: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení: Jméno a příjmení Adresa E-mail Telefon Stránka 11 z 16 Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % ze (obchodní firma, sídlo a IČO) (označení dle čísel a názvů Smluvní ceny díla AŽD Praha s.r.o., Žirovnická jednotlivých PS a SO) - 2/3146, 106 17 Praha 10, IČO: Část D.1, část D.2, SO 01-14-01 48029483 - - Stránka 12 z 16 Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací Stránka 13 z 16 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2020 2021 1 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna 700 dny 1.9. 19 31.7. 21 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna 1.9. 31.7. 2 Předpokládané zahájení prací 0 dny 1.9. 19 1.9. 19 Předpokládané zahájení prací 1.9. 3 Stavební postupy: 519 dny 1.9. 19 31.1. 21 1.9. Stavební postupy: 31.1. 4 SP 0 197 dny 1.9. 19 15.3. 20 1.9. SP 0 15.3. 5 SP1 38 dny 16.3. 20 22.4. 20 16.3. SP1 22.4. 6 SP1a 275 dny 16.3. 20 15.12. 20 16.3. SP1a 15.12. 7 SP 2 16 dny 16.3. 20 31.3. 20 16.3. SP 2 31.3. 8 SP 3 15 dny 1.4. 20 15.4. 20 1.4. SP 3 15.4. 9 SP 4 23 dny 16.4. 20 8.5. 20 16.4. SP 4 8.5. 10 SP 5 23 dny 9.5. 20 31.5. 20 9.5. SP 5 31.5. 11 SP 6 30 dny 1.6. 20 30.6. 20 1.6. SP 6 30.6. 12 SP 7 93 dny 15.6. 20 15.9. 20 15.6. SP 7 15.9. 13 SP 8 5 dny 1.7. 20 5.7. 20 SP 8 1.7. 5.7. 14 SP 9 8 dny 16.9. 20 23.9. 20 SP 9 16.9. 23.9. 15 SP 10 91 dny 16.9. 20 15.12. 20 16.9. SP 10 15.12. 16 Dokončovací práce 47 dny 16.12. 20 31.1. 21 Dokončovací práce 16.12. 31.1. 17 D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 472 dny 1.9. 19 15.12. 20 1.9. D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 15.12. 18 D.1 Železniční sdělovací zařízení 472 dny 1.9. 19 15.12. 20 1.9. D.1 Železniční sdělovací zařízení 15.12. 19 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 472 dny 1.9. 19 15.12. 20 1.9. D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 15.12. 20 PS 01-28-01 A Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 1.7. 15.12. 21 PS 01-28-01 B Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ 290 dny 1.9. 19 15.12. 20 1.9. Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ 15.12. 22 PS 01-28-01 C Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 46 dny 1.8. 20 15.9. 20 Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 1.8. 15.9. 23 PS 01-28-01 D Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 229 dny 16.3. 20 30.10. 20 16.3. Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 30.10. 24 PS 01-28-01 E Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS 62 dny 1.5. 20 1.7. 20 Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS 1.5. 1.7. 25 PS 03-28-01 A Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ 1.7. 15.12. 26 PS 03-28-01 C Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie 60 dny 1.9. 20 30.10. 20 Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie 1.9. 30.10. 27 PS 03-28-01 D Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 91 dny 1.9. 20 30.11. 20 Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 1.9. 30.11. 28 D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 183 dny 1.6. 20 30.11. 20 1.6. D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 30.11. 29 PS 02-28-01 A T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS183 dny 1.6. 20 30.11. 20 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS 1.6. 30.11. 30 PS 02-28-01 B T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV 183 dny 1.6. 20 30.11. 20 1.6. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV 30.11. 31 D.1.5. Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 D.1.5. Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 1.7. 15.12. 32 PS 50-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 1.7. CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 15.12. 33 D.2 Železniční sdělovací zařízení 472 dny 1.9. 19 15.12. 20 1.9. D.2 Železniční sdělovací zařízení 15.12. 34 D.2.1 Místní kabelizace 244 dny 1.3. 20 30.10. 20 1.3. D.2.1 Místní kabelizace 30.10. 35 PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK 244 dny 1.3. 20 30.10. 20 1.3. Žst. Šakvice, MK 30.10. Stránka 1 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2020 2021 II III IV V VI VII VIII 122 dny 1.3. 20 30.6. 20 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 36 PS 01-14-01.1 Žst.Šakvice, VB stavební úpravy 213 dny 1.4. 20 30.10. 20 Žst.Šakvice, VB stavební úpravy 229 dny 1.5. 20 15.12. 20 1.3. 30.6. 229 dny 1.5. 20 15.12. 20 37 PS 03-14-01 Žst. Hustopeče u Brna, MK 122 dny 1.8. 20 30.11. 20 1.4. Žst. Hustopeče u Brna, MK 30.10. 92 dny 1.6. 20 31.8. 20 38 D.2.2 Rozhlasové zařízení 92 dny 1.6. 20 31.8. 20 1.5. D.2.2 Rozhlasové zařízení 15.12. 152 dny 1.6. 20 30.10. 20 39 PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 92 dny 1.6. 20 31.8. 20 1.5. Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 15.12. 91 dny 1.8. 20 30.10. 20 40 PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 275 dny 1.3. 20 30.11. 20 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 215 dny 1.3. 20 1.10. 20 1.8. 30.11. 275 dny 1.3. 20 30.11. 20 41 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 229 dny 1.5. 20 15.12. 20 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 42 PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 229 dny 1.5. 20 15.12. 20 1.6. 31.8. 122 dny 1.8. 20 30.11. 20 153 dny 1.7. 20 30.11. 20 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 153 dny 1.7. 20 30.11. 20 1.6. 31.8. 472 dny 1.9. 19 15.12. 20 43 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 198 dny 1.6. 20 15.12. 20 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 92 dny 1.6. 20 31.8. 20 1.6. 30.10. 229 dny 1.5. 20 15.12. 20 44 PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS 197 dny 1.9. 19 15.3. 20 Žst. Šakvice, doplnění EZS 60 dny 1.9. 20 30.10. 20 1.6. 31.8. 91 dny 1.8. 20 30.10. 20 45 PS 03-14-03 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 122 dny 1.8. 20 30.11. 20 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 153 dny 1.7. 20 30.11. 20 1.8. 30.10. 106 dny 1.9. 20 15.12. 20 46 D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický 290 dny 1.3. 20 15.12. 20 D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 47 PS 02-14-01 kabel (ZOK) 137 dny 1.8. 20 15.12. 20 1.3. 30.11. 122 dny 1.8. 20 30.11. 20 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 91 dny 1.9. 20 30.11. 20 1.3. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 1.10. 91 dny 1.9. 20 30.11. 20 48 PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 106 dny 1.9. 20 15.12. 20 1.3. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 30.11. 92 dny 1.6. 20 31.8. 20 49 D.2.7 Informační systém pro cestující 1.5. D.2.7 Informační systém pro cestující 15.12. 50 PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 1.5. Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 15.12. 51 PS 03-14-05 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení 1.8. 30.11. 52 D.2.8 Traťové radiové spojení 1.7. D.2.8 Traťové radiové spojení 30.11. 53 PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R 1.7. 30.11. 54 D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 1.9. D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 15.12. 55 PS 01-14-02.1 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 1.6. Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 15.12. 56 PS 01-14-02.2 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace 1.6. 31.8. 57 PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 1.5. Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 15.12. 58 PS 02-14-02 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 1.9. T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 15.3. 59 PS 03-14-02.1 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení 1.9. 30.10. 60 PS 03-14-02.2 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace 1.8. 30.10. 61 PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém 1.8. 30.11. 62 PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém 1.7. 30.11. 63 PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště Úprava dispečerského pracoviště 1.9. 15.12. 64 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 1.3. D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 15.12. 65 D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 1.8. 15.12. 66 PS 01-05-01 Žst. Šakvice, doplnění DŘT 1.8. Žst. Šakvice, doplnění DŘT 30.11. 67 PS 01-05-02 Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS 1.9. 30.11. 68 PS 03-05-01 Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT 1.9. 30.11. 69 PS 50-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 1.9. 15.12. 70 D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 1.6. 31.8. Stránka 2 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení VII VIII 2020 2021 92 dny 1.6. 20 31.8. 20 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 71 PS 01-09-01 Žst. Šakvice, spínací stanice 31.8. 20 1.9. Žst. Šakvice, spínací stanice 1.6. 20 1.9. 1.6. 31.8. 1.6. 20 72 PS 01-09-02 Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace 62 dny 1.7. 20 31.8. 20 Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace 31.8. 20 1.7. 31.8. 31.8. 20 73 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 93 dny 1.3. 20 30.8. 20 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 74 PS 01-13-01 Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV 30.8. 20 1.3. 1.6. 30.10. 20 93 dny 1.3. 20 31.8. 20 Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV 31.8. 20 1.3. 1.6. 30.10. 20 75 D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 123 dny 1.5. 20 1.10. 20 D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 1.10. 20 1.5. 31.8. 15.5. 21 76 PS 01-07-01 Žst. Šakvice, rozvodna nn 123 dny 1.5. 20 15.5. 21 1.5. Žst. Šakvice, rozvodna nn 31.8. 15.5. 21 77 PS 01-07-02 Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace 62 dny 1.7. 20 7.12. 20 Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace 15.12. 20 1.7. 31.8. 15.5. 21 78 PS 03-07-01 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn 108 dny 15.5. 20 9.3. 20 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn 9.3. 20 15.5. 30.8. 9.3. 20 79 PS 03-07-02 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace 30 dny 1.8. 20 9.3. 20 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace 9.3. 20 1.8. 30.8. 9.3. 20 80 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 152 dny 1.6. 20 9.3. 20 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 81 PS 01-13-02 Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 9.3. 20 1.6. 30.10. 30.9. 20 92 dny 1.6. 20 15.12. 20 Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 15.5. 21 1.6. 31.8. 15.10. 20 82 PS 01-13-03 Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV 92 dny 1.6. 20 15.10. 20 Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV 15.10. 20 1.6. 31.8. 83 PS 03-13-01 Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 91 dny 1.8. 20 Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 1.8. 30.10. 84 D.3.9 Dálková diagnostika TSŽDC 215 dny 1.3. 20 1.3. D.3.9 Dálková diagnostika TSŽDC 1.10. 85 PS 02-05-01 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení 215 dny 1.3. 20 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení 1.3. 1.10. 86 E. STAVEBNÍ ČÁST 622 dny 1.9. 19 E. STAVEBNÍ ČÁST 15.5. 87 E.1. Inženýrské objekty 622 dny 1.9. 19 E.1. Inženýrské objekty 15.5. 88 E.1.1 Železniční svršek a spodek 432 dny 9.3. 20 9.3. E.1.1 Železniční svršek a spodek 15.5. 89 SO 01-16-01 Žst. Šakvice, železniční spodek 265 dny 18.3. 20 18.3. Žst. Šakvice, železniční spodek 7.12. 90 SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek 275 dny 16.3. 20 16.3. Žst. Šakvice, železniční svršek 15.12. 91 SO 01-17-01.1 Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od doby pro 0 dny 15.5. 21 Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od doby pro 92 SO 01-17-01.2 uvedení do provozu) 15.5. Žst. Šakvice, železniční svršek, centrální nákup materiálu 0 dny 9.3. 20 Žst. Šakvice, železniční svršek, centrální nákup materiálu 9.3. 9.3. 93 Kolejnice 60 E2; 185,993t 0 dny 9.3. 20 Kolejnice 60 E2; 185,993t 9.3. 9.3. 94 Kolejnice 49 E1; 101,232t 0 dny 9.3. 20 Kolejnice 49 E1; 101,232t 9.3. 9.3. 95 Pražec b 2,6m; W14; 6685 ks 0 dny 9.3. 20 Pražec b 2,6m; W14; 6685 ks 9.3. 9.3. 96 Pražec b 2,4m; W14; 325 ks 0 dny 9.3. 20 Pražec b 2,4m; W14; 325 ks 9.3. 9.3. 97 Pražec b 2,4m; K; 42 ks 0 dny 9.3. 20 Pražec b 2,4m; K; 42 ks 9.3. 9.3. 98 Pražec SB8 (výzisk); K; 440 ks (dodávka operativně ze stavby) 0 dny 9.3. 20 Pražec SB8 (výzisk); K; 440 ks (dodávka operativně ze stavby) 9.3. 9.3. 99 Kolejnice 49 E1 (výzisk); 293,7m; 24 ks á 25m (dodávka operativně ze 0 dny 9.3. 20 Kolejnice 49 E1 (výzisk); 293,7m; 24 ks á 25m (dodávka operativně ze stavby) 100 SO 02-16-01 stavby) 9.3. 9.3. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 190 dny 25.3. 20 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 25.3. 30.9. 101 SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 101 dny 22.3. 20 22.3. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 15.12. 102 SO 02-17-01.1 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 0 dny 15.5. 21 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od 103 SO 02-17-01.2 měsíců od doby pro uvedení do provozu) 15.5. 104 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu 0 dny 15.10. 20 T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu 15.10. 15.10. Kolejnice 49 E1; 529,461t 0 dny 15.10. 20 Kolejnice 49 E1; 529,461t 15.10. 15.10. 105 Pražec b 2,6m; W14; 195ks 0 dny 15.10. 20 Pražec b 2,6m; W14; 195ks 15.10. 15.10. Stránka 3 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2020 2021 II III IV V VI VII VIII 15.10. 20 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 106 Pražec b 2,4m; W14; 7861ks 0 dny 15.10. 20 30.11. 20 Pražec b 2,4m; W14; 7861ks 15.12. 20 15.10. 15.10. 15.5. 21 107 SO 03-16-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek 256 dny 20.3. 20 15.10. 20 20.3. Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek 30.11. 15.10. 20 108 SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek 43 dny 16.3. 20 15.10. 20 16.3. Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek 15.12. 15.10. 20 109 SO 03-17-01.1 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od 0 dny 15.5. 21 30.11. 20 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od dob 110 SO 03-17-01.2 doby pro uvedení do provozu) 15.12. 20 15.5. 111 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu 15.12. 20 0 dny 15.10. 20 31.8. 20 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu Kolejnice 49 E1; 116,171t 12.12. 20 15.10. 15.10. 12.12. 20 0 dny 15.10. 20 12.12. 20 Kolejnice 49 E1; 116,171t 12.12. 20 15.10. 15.10. 12.12. 20 112 Pražec b 2,4m; W14; 1626 ks 0 dny 15.10. 20 12.12. 20 Pražec b 2,4m; W14; 1626 ks 15.12. 20 15.10. 15.10. 15.12. 20 113 Pražec b 2,6m; W14; 79 ks 0 dny 15.10. 20 15.12. 20 Pražec b 2,6m; W14; 79 ks 15.5. 20 15.10. 15.10. 15.5. 20 114 SO 50-17-01 Výstroj trati 260 dny 16.3. 20 15.5. 20 16.3. Výstroj trati 30.11. 27.5. 20 115 E.1.2 Nástupiště 259 dny 1.4. 20 27.5. 20 1.4. E.1.2 Nástupiště 15.12. 116 SO 01-16-02 Žst. Šakvice, nástupiště 10.6. 20 198 dny 1.6. 20 24.6. 20 1.6. Žst. Šakvice, nástupiště 15.12. 24.6. 20 117 SO 03-16-02 Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště 153 dny 1.4. 20 24.6. 20 1.4. Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště 31.8. 31.7. 20 118 E.1.3 Železniční přejezdy 266 dny 22.3. 20 30.11. 20 22.3. E.1.3 Železniční přejezdy 12.12. 119 SO 02-17-02 Železniční přejezd v km 0,924 30.4. 20 45 dny 22.3. 20 30.4. 20 22.3. Železniční přejezd v km 0,924 12.12. 31.3. 20 120 SO 02-17-03 Železniční přejezd v km 2,012 45 dny 22.3. 20 22.3. Železniční přejezd v km 2,012 12.12. 121 SO 02-17-04 Železniční přejezd v km 4,190 45 dny 22.3. 20 22.3. Železniční přejezd v km 4,190 12.12. 122 SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 5,872 45 dny 22.3. 20 22.3. Železniční přejezd v km 5,872 12.12. 123 SO 03-17-02 Železniční přejezd v km 6,298 45 dny 22.3. 20 22.3. Železniční přejezd v km 6,298 12.12. 124 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 259 dny 1.4. 20 1.4. E.1.4 Mosty, propustky, zdi 15.12. 125 SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209) 198 dny 1.6. 20 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209) 1.6. 15.12. 126 SO 01-19-02 Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724) 184 dny 15.6. 20 Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724) 15.6. 15.12. 127 SO 02-19-01 Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954) 45 dny 1.4. 20 Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954) 1.4. 15.5. 128 SO 02-19-02 Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145) 45 dny 1.4. 20 Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145) 1.4. 15.5. 129 SO 02-19-03 Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409) 45 dny 1.4. 20 Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409) 1.4. 15.5. 130 SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) 45 dny 13.4. 20 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) 13.4. 27.5. 131 SO 02-19-05 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) 45 dny 13.4. 20 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) 13.4. 27.5. 132 SO 02-19-06 Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175) 45 dny 27.4. 20 Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175) 27.4. 10.6. 133 SO 02-19-07 Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022) 45 dny 11.5. 20 Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022) 11.5. 24.6. 134 SO 02-19-08 Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318) 45 dny 11.5. 20 Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318) 11.5. 24.6. 135 SO 02-19-09 t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061 45 dny 11.5. 20 t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061 11.5. 24.6. 136 SO 03-19-01 Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi 92 dny 1.5. 20 Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi 1.5. 31.7. 137 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 457 dny 1.9. 19 1.9. E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 30.11. 138 SO 01-14-01 Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů 122 dny 1.10. 19 Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 139 SO 01-14-02 SŽDC 1.10. 30.4. Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 122 dny 1.10. 19 Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 1.10. 30.4. 140 SO 50-14-01.1 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN 10 dny 22.3. 20 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN 22.3. 31.3. Stránka 4 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2020 2021 10 dny 22.3. 20 31.3. 20 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 141 SO 50-14-01.2 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier 10 dny 1.9. 19 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier 10 dny 1.9. 19 22.3. 31.3. 10 dny 1.9. 19 142 SO 50-14-01.3 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom 10 dny 1.9. 19 10.9. 19 ky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom 10 dny 12.3. 20 1.9. 10.9. 10 dny 1.5. 20 143 SO 50-14-01.4 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optiline 10 dny 1.5. 20 10.9. 19 ožky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optiline 59 dny 1.2. 20 1.9. 10.9. 61 dny 1.10. 20 144 SO 50-14-01.5 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself 53 dny 24.3. 20 10.9. 19 ložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself 53 dny 24.3. 20 1.9. 10.9. 20 dny 24.3. 20 145 SO 50-14-01.6 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas 20 dny 1.4. 20 10.9. 19 žky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas 10 dny 30.3. 20 1.9. 10.9. 35 dny 30.3. 20 146 SO 50-14-01.8 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr 472 dny 1.9. 19 21.3. 20 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr 61 dny 1.9. 20 12.3. 21.3. 38 dny 24.8. 20 147 SO 50-14-01.9 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON 183 dny 1.4. 20 10.5. 20 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON 61 dny 1.9. 20 1.5. 10.5. 472 dny 1.9. 19 148 SO 02-12-41 T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON 123 dny 1.3. 20 10.5. 20 T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON 122 dny 1.3. 20 1.5. 10.5. 15 dny 1.6. 20 149 SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 123 dny 1.3. 20 31.10. 20 1.2. Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 31.10. 467 dny 3.2. 20 150 SO 50-38-01 Rekultivace ploch opuštěné trasy 122 dny 1.3. 20 30.11. 20 Rekultivace ploch opuštěné trasy 91 dny 1.3. 20 1.10. 30.11. 107 dny 16.3. 20 151 E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 137 dny 1.8. 20 15.5. 20 E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 46 dny 1.8. 20 24.3. 15.5. 137 dny 1.8. 20 152 SO 02-21-01 T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody 46 dny 1.8. 20 15.5. 20 T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody 31 dny 1.8. 20 24.3. 15.5. 153 SO 02-22-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 12.4. 20 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 24.3. 12.4. 154 SO 02-27-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 20.4. 20 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 1.4. 20.4. 155 SO 03-22-01 Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 8.4. 20 Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 30.3. 8.4. 156 SO 03-27-01 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace 3.5. 20 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace 30.3. 3.5. 157 E.1.8 Pozemní komunikace 15.12. 20 E.1.8 Pozemní komunikace 15.12. 1.9. 158 SO 01-18-01 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 31.10. 20 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 1.9. 31.10. 159 SO 02-18-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 30.9. 20 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 24.8. 30.9. 160 SO 03-18-01 Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště 30.9. 20 1.4. Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště 30.9. 161 SO 03-18-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 31.10. 20 Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 1.9. 31.10. 162 SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 15.12. 20 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 15.12. 1.9. 163 E.1.9 Kabelovody, kolektory 1.7. 20 1.3. E.1.9 Kabelovody, kolektory 1.7. 164 SO 01-15-03 Žst. Šakvice, kabelovod 30.6. 20 1.3. Žst. Šakvice, kabelovod 30.6. 165 SO 01-15-03.1 Žst. Šakvice, přeložka vodovodu 15.6. 20 Žst. Šakvice, přeložka vodovodu 1.6. 15.6. 166 SO 03-15-05 Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 1.7. 20 Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 1.3. 1.7. 167 E.2 Pozemní stavební objekty 15.5. 21 3.2. E.2 Pozemní stavební objekty 15.5. 168 E.2.1 Pozemní objekty budov 30.6. 20 1.3. E.2.1 Pozemní objekty budov 30.6. 169 SO 01-15-01 Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy 30.5. 20 Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy 1.3. 30.5. 170 SO 03-15-01 Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 30.6. 20 Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 16.3. 30.6. 171 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 15.12. 20 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 1.8. 15.12. 172 SO 01-15-04 Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující 15.9. 20 Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující 1.8. 15.9. 173 SO 01-15-05 Žst. Šakvice, Zastřešení výstupů z podchodu 15.12. 20 Žst. Šakvice, Zastřešení výstupů z podchodu 1.8. 15.12. 174 SO 01-15-05.1 Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení 15.9. 20 Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení 1.8. 15.9. 175 SO 01-15-08 Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus 31.8. 20 Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus 1.8. 31.8. Stránka 5 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2020 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021 II III IV V VI VII VIII 15 dny 1.9. 20 15.9. 20 VII VIII IX X XI XII I I 176 SO 03-15-03 Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující 1.9. 15.9. 177 E.2.3 Individuální protihluková opatření 0 dny 15.5. 21 15.5. 21 E.2.3 Individuální protihluková opatření 15.5. 15.5. 178 SO 01-33-01 Žst. Šakvice, IPO (do 5 měsíců od doby pro uvedení do provozu) 0 dny 15.5. 21 15.5. 21 Žst. Šakvice, IPO (do 5 měsíců od doby pro uvedení do prov 15.5. 179 SO 03-33-01 Žst. Hustopeče u Brna, IPO (do 5 měsíců od doby pro uvedení do provozu) 0 dny 15.5. 21 15.5. 21 Žst. Hustopeče u Brna, IPO (do 5 měsíců od doby pro uvedení do 15.5. 180 E.2.4 Orientační systém 106 dny 1.9. 20 15.12. 20 1.9. E.2.4 Orientační systém 15.12. 181 SO 01-15-06 Žst. Šakvice, orientační systém 106 dny 1.9. 20 15.12. 20 Žst. Šakvice, orientační systém 1.9. 15.12. 182 SO 03-15-04 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém 15 dny 1.9. 20 15.9. 20 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém 1.9. 15.9. 183 E.2.5 Demolice 58 dny 3.2. 20 31.3. 20 3.2. E.2.5 Demolice 31.3. 184 SO 01-15-02 Žst. Šakvice, demolice 42 dny 3.2. 20 15.3. 20 Žst. Šakvice, demolice 3.2. 15.3. 185 SO 03-15-02 Žst. Hustopeče u Brna, demolice 58 dny 3.2. 20 31.3. 20 Žst. Hustopeče u Brna, demolice 3.2. 31.3. 186 E.3 Trakční a energetická zařízení 472 dny 1.9. 19 15.12. 20 E.3 Trakční a energetická zařízení 15.12. 1.9. 187 E.3.1 Trakční vedení 472 dny 1.9. 19 E.3.1 Trakční vedení 15.12. 15.12. 20 188 SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV 381 dny 1.9. 19 1.9. Žst. Šakvice, úprava TV 15.12. 189 SO 01-01-01.1 Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3 61 dny 1.8. 20 15.12. 20 Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3 1.9. 1.8. 30.9. 30.9. 20 190 SO 01-01-03 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV 62 dny 1.5. 20 1.7. 20 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV 1.5. 1.7. 191 SO 01-01-04 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV 61 dny 1.8. 20 30.9. 20 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV 1.8. 30.9. 192 SO 01-01-05 Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV 61 dny 1.8. 20 30.9. 20 Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV 1.8. 30.9. 193 SO 01-01-06 Žst. Šakvice, převěšení ZOK 457 dny 1.9. 19 30.11. 20 Žst. Šakvice, převěšení ZOK 30.11. 1.9. 194 SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 381 dny 1.9. 19 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 15.12. 15.12. 20 195 SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 367 dny 1.9. 19 1.9. Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 15.12. 196 SO 03-01-03 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOV na TV 122 dny 1.7. 20 15.12. 20 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOV na TV 1.9. 1.7. 30.10. 30.10. 20 197 E.3.3 Spínací stanice - stavební část 107 dny 1.3. 20 15.6. 20 E.3.3 Spínací stanice - stavební část 1.3. 15.6. 198 SO 01-15-07 Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část 107 dny 1.3. 20 15.6. 20 Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část 1.3. 15.6. 199 E.3.4 Elektrický ohřev výměn (EOV) 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 1.7. E.3.4 Elektrický ohřev výměn (EOV) 15.12. 200 SO 01-06-01 Žst. Šakvice, EOV 91 dny 1.9. 20 30.11. 20 1.9. Žst. Šakvice, EOV 30.11. 201 SO 03-06-01 Žst. Hustopeče u Brna, EOV 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 1.7. Žst. Hustopeče u Brna, EOV 15.12. 202 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 442 dny 1.10. 19 15.12. 20 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 15.12. 1.10. 203 SO 01-06-02 Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení 275 dny 1.3. 20 1.3. Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení 30.11. 30.11. 20 204 SO 01-06-03 Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn 275 dny 1.3. 20 30.11. 20 1.3. Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn 30.11. 205 SO 01-06-04 Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů 122 dny 1.10. 19 30.4. 20 Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů 1.10. 30.4. 206 SO 01-06-05 Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť 1.7. 15.12. 207 SO 01-06-06 Žst. Šakvice, DOÚO 60 dny 1.9. 20 30.10. 20 Žst. Šakvice, DOÚO 1.9. 30.10. 208 SO 01-06-07 Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO 60 dny 1.9. 20 30.10. 20 Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO 1.9. 30.10. 209 SO 01-06-08 Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn 61 dny 1.3. 20 30.4. 20 Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn 1.3. 30.4. 210 SO 01-12-01 Žst. Šakvice, přípojka vn 92 dny 1.3. 20 31.5. 20 1.3. Žst. Šakvice, přípojka vn 31.5. Stránka 6 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna HARMONOGRAM PRACÍ ID SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 2020 2021 276 dny 15.3. 20 15.12. 20 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 211 SO 03-06-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn 15.12. 20 Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn 15.12. 20 15.3. 15.12. 1.7. 20 212 SO 03-06-03 Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení 276 dny 15.3. 20 15.12. 20 15.3. Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení 15.12. 15.12. 20 213 SO 03-06-04 Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO 168 dny 1.7. 20 15.12. 20 1.7. Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO 15.12. 15.12. 20 214 SO 03-06-05 Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn 123 dny 1.3. 20 30.10. 20 Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn 30.6. 20 1.3. 1.7. 30.6. 20 215 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 472 dny 1.9. 19 31.8. 20 1.9. E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 15.12. 216 SO 01-01-02 Žst. Šakvice, úprava ukolejnění 381 dny 1.9. 19 30.10. 20 30.5. 20 1.9. Žst. Šakvice, úprava ukolejnění 15.12. 31.7. 21 217 SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 381 dny 1.9. 19 31.1. 21 1.9. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 15.12. 31.7. 21 218 SO 03-01-02 Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění 367 dny 1.9. 19 31.7. 21 1.9. Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění 15.12. 31.7. 21 219 E.3.8 Vnější uzemnění 244 dny 1.3. 20 1.9. 19 1.3. E.3.8 Vnější uzemnění 30.10. 220 SO 01-06-09 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 61 dny 1.5. 20 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 1.5. 30.6. 221 SO 01-06-10 Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění 61 dny 1.5. 20 Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění 1.5. 30.6. 222 SO 01-06-11 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV 92 dny 1.6. 20 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV 1.6. 31.8. 223 SO 03-06-06 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 122 dny 1.7. 20 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 1.7. 30.10. 224 SO 03-06-07 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy 91 dny 1.3. 20 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy 1.3. 30.5. 225 SO 98-98 Všeobecné položky 211 dny 1.9. 19 1.9. Všeobecné položky 31.7. 226 Předpokládané ukončení stavby 0 dny 31.1. 21 Předpokládané ukončení stavby 31.1. 227 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů 181 dny 1.2. 21 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících do 1.2. 31.7. 228 Osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem 181 dny 1.2. 21 Osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovate 1.2. 31.7. 229 Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetické dokumentace 181 dny 1.2. 21 Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetické d 1.2. 31.7. 230 pozn.: 1 den 1.9. 19 231 - 45 dní před zahájením prací na SO budou správci stavby předloženy TP a KZP ke 1 den 1.9. 19 1.9. 19 schválení 232 - 40 dní předem určíme správci stavby přesnou specifikaci a požadované množství 1 den 1.9. 19 1.9. 19 vystrojených betonových pražců a kolejnic 233 - oranžově podbarvené objekty nebude realizovat zhotovitel, budou realizovány 1 den 1.9. 19 1.9. 19 správcem sítě 234 - závěrečné podbití bude provedeno do 5 měsíců od doby pro uvedení do provozu (do 1 den 1.9. 19 1.9. 19 15.5.21) 235 - IPO bude provedeno po vyhodnocení měření ve zkušebním provozu (do 15.5.21) 1 den 1.9. 19 1.9. 19 Stránka 7 Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů I. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených. 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. II. Rozsah zpracovávaných údajů 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst.2.3.25 přílohy č.2 této Smlouvy o dílo. 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. III. Povinnosti Zhotovitele 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci. 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V Stránka 14 z 16 případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. IV. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení. 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů. Stránka 15 z 16 Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele Stránka 16 z 16 Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. Doložka číslo: 369147 Původní datový formát: application/pdf UUID původní komponenty: a204b731-1f71-4198-89da-15e4f33ecf59 Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ) Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2019 11:39:00