Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
v NHf1PP07U3AlM Stejnopis. Č. I Toc £>CO / '•CZD Smlouva na provo2ní řízení budovy uzavřená na zákiadé výběrového řízem' mimo režim zákona l. 134/2016 $b„ o zadávání veřejných íakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení zákona t 89/2012 Sb„ občanskýzékcník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem i. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .Smlouva a So&*) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezí: Zadavatel: Htovní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2. P5Č110 01 IČO: 000 64 561 DIČ: CZ00064581 Odbor i, 110 00 Praha 1 ředitelem Odboru zdravotnictví Magistrátu hi.m. Prahy (dále „Zadavatel”) a Dodavatel: £-ACC£lfRATOR z.ú. Právní forma: ústav Se sídlem náměstí Bnsfcýdi 741/6, Smíchov, ISO 00 Praha 5 ič:059 28 $41 DIČ: CZ0S928S41 jednající statutárním ředitelem Ipo předchozím písemném souhlasu správní rady (dále „Dodavatel”). (Zadavatel a Dodavatel dále společně jen jako „Strany* a každý samostatné též jako,.Strana”.) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zadavatel je veřejným zadavatelem. Vzhledem k předpokládané hodnotě se tato smlouva uzavírá na základě výběrového řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu, které probůho mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen .Zákon o zadávání vefefrrých zakázek' nebo ,Z2VZ“>. Název této veřejné zakázky je .Provozní řízení budovy - pilotní projektů Zadavatel obdržel dvě podané nabídky. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy jsou vázány touto smlouvou, podklady zadávání uvedené veřejné zakázky a nabídkou dodavatele. 0. ÚČEL A PftfDMÉT SMLOUVY O DfCO 2.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo se Dodavatel zavazuje vytvořit pro Objednatele (zadavatele) Dito, které spočívá ve vytvoření studie (projektu) a zmapování provozně-technického stavu Zadavatelem vybrané budovy pro spuštěni možnosti vzdáleného onkne monitoringu spotřeby energií a zajištěni manažerského přehledu pro zadavatele (zřizovatele). Uvedené bude plotně zpracováno tak, aby Dílo mohlo být modelově využito rovněž v budovách příspěvkových organizací, kde zadavatel je v pozici zřizovatele příspěvkových organizaci. Dílem se míní dále všechny požadavky Zadavatele uvedená ve Smlouvě. 2.2 Cílem plnění smlouvy a Díla je: » Anařýza a zmapování elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů « Zhodnocení současného stavu a návrh rozvoje, vi zapětění kontrolních opatřeni s prvků pro traA^arentní přehled a řízeni provozn^technlcfcé správy budovy • Analýza aktuálních smluv $ distributory ckhlfluy, tepla, vody, plynu, ví. návrhu revize stávaJWdi tarifů \vL návrhu opatřeni pro zejStáni ekonomicky výhodněgfch tarifů pro dodávku energií) • Návrh strategie a rozvoje opatření pro zvýšení efektivity provozu objektu, vt využití attemathmfch zdrojů a správy zdrojů • Analýza a návrh vhodných dotabádi tftulů pro zlepšení pniwziiě tadinicfcého stavu budovy Uvedené Dodavatel provede ve vybrané budově stanovené Zadavatelem, např. sídle Zadavatele čí sídle Jeho příspěvkové organizace jím určené a písemně vyhodnotí a toto vyhodnocení bude obsaženo v analyse, kterou Dodavatel v rámo plnění díla předá Zadavateli. 2.3 Součástí Díla bude rovněž zpracováni studie (projekt) Dodavatelem, kdy na zvolené budově (nap? v budově sídla Zadavatele či jiné jím zvolené budově) bude demonstrován modH efektivnějšího řízení a správy budovy za účelem aplikace doporučeni i na jiných budovách zadavatele či v příspěvkových organizacích, kde vykonává funkci zřizovatele. Její součástí bude rovněž analýza zmíněná v předchozím bodu. Diem má být nalezení efektivnějšího, účelnějšího a hospodárnějšího modelu správu budovy s citem dosažení úspory energie, apod Zadavatel do 5 pracovnfch dnů po uzavření smlouvy sdělí, v jaké budově má být uvedené realizováno. -2- m 2.4 Dodavatel je povinen zpracovat model provozního řízení budovy svědomitě, na vysoké odborné úrovnj při respektování všech právních předpisu a v souladu se zájmy a pokyny Zadavatele. 2.5 Dodavatel je povinen studii e získané výsledky se Zadavatelem projednat {a to v jeho sídle), zapracovat případné připomínky Zadavatele a poté výsledek předat Zadavateli v elektronické i listinné podobě s tím, že Zadavatel je oprávněn s ni natóádat v rámd své organizační struktury, při jednání s Jinými subjekty a poskytnout ji v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informadm. Součástí předaných podkladu bude i posudek statika se závěrem, zda je možná nadstavba na této budově. Předané podklady budou obsahovat zjStérrí dte výše uvedených požadavků se závěrem, jak by Zadavatel při správě budovy mohl docílit úspor. 2.6 Dodavatel Je vázán dalšími pokyny Zadavatele na obsah díla a |e povinen dílo vytvářet prostřednictvím osob, které mají k tomu odbornou kvalifikaci a zákonnou způsobilost. 2.7 Záruka za ddo činí 24 měsíců od předání díla. 2.8 Zadavatel zavazuje za řádné provedené Dílo zaplatit Dodavateli dohodnutou Cenu Díla. 2.9 Touto Smlouvou se Oododavatel dáte zavazuje vykonat následující činnosti (dále jen „Související činnosti"]; a) dopravit Důo do místa plnění, b) projednat předmět díla se Zadavatelem, c) spolupracovat se Zadavatelem při plnění této Smlouvy o dílo. HL DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 3.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registry smluv. Dodavatel provede a předá dílo do 30 dnů ode dne nabytí účinností smlouvy a potvrzení budovy dle £1.23 či dle požadavků zadavatele. 3.2 Strany se dohodly, že Zadavatef je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vyjma případů uvedených v platných právních předpisech také v případě, ze: • Dodavatel nebude plnit povinnosti a nepředá řádně projednanou a odsouhlasenou analýzu ani 15 dnů po skončení platnosti této Smlouvy, • se Dodavatel ocitne v situaci, kdy (i) soud zahájí insolvenčni řízení v souladu s platným a účinným zákonem upravující Insolvenci, úpadek a způsobyjehořeíení (dále Jen .Insohrenční zákon") nebo (li) soud rozhodne o úpadku v souladu 5 JnscávenČním zákonemn ebo (iií) soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení pohledávek véřttelú nebo (Iv) Dodavatel sám na sebe podá Insolvenční návrh v souladu s Insolveněmm zákonem nebo (vj je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušeni oodavateie Dodavatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí 6 jiného případu právního nástupnictví). ..1 - rv. MÍSTO DODÁNÍ Místo dodáni díla je na adrese sídla zadavatele, nebo jiná adresa sděíená Zadavateíem po podpisu této Smlouvy o dílo. V. CENA A PIATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Cena Díla podle této Smlouvy činí 489.000,- KČ bez DPH (slovy: čtyřista osmdesát devět tisíc korun českých), 591.890/ Kč s DPH (dále Jen „Cena Ofla"). Cena zahrnuje veškeré náklady Oodavatele na realizaci Díla a poskytnutí plnění Dodavatele. Cena Díla zahrnuje odměnu za poskytnutí časově neomezené Licence k Dílu, kdy Zadavatel je oprávněn dílo využívat a rozvíjet a poskytnout dalším osobám. 5.2 Dodavatel }e oprávněn fakturovat Cenu Díla po podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Den podpisu Předávacího protokolu je i dnem zdanitelného plnění. 5.3 Strany sjednávají, ze datové doklady vystavené na základě této Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu ve formátu pctf. 5.4 Ooba splatnosti Dodavatelem vystavené faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Zadavateli. S 5 Dollá Faktura musí splňovat všechny náležitostí datového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména žikona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně právní údaje. VI. PRÁVA A POVINNOSTI STRM 6.1 Zadavatel je oprávněn vytisknout a užívat Dokumentaci a Dodavatelem předané podklady týkající se Díla v neomezeném počtu kopií pro svoji potřebu a ve svůj prospěch, jakož i pro potřebu a ve prospěch osob imých. Za tímto účelem uděluje dodavatel zadavateli časově neomezenou licenci k předmětu díla, jej íí hodnota je zah muta v ceně díla. 6.2 Dodavatel se zavazuje: • Provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, podklady veřejné zakázky, nabídkou dodavatele a pokyny Zadavatele, materiály, které Zadavatel předa Dodavatel a podklady poskytnutými Zadavatelem, pokyny pověřených zaměstnanců Zadavatele a řádnou praxí na svůj náklad a na své nebezpečí a odstranit jakékoli Vady vytčené při předání díla; * Oodržovat veškeré obecné závazné právní předpisy, české technické normy vztahující se k předmětu díla a předpisy Zadavatele. -4- VIL předánía převzetí oHa Oflo bude předáno komplexně ve formě Zadavatelem odsouhlaseného díla. V případě, ie Dodavatel nedodrží termín dodání Dfla uvedený v čl. 3.1 tělo Smlouvy, 2aptatí Oodavatel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Dfla podle článku 5 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení VW. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Dodavatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu ani jakákoli svá práva a povinností z této Smlouvy na třeli osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1 Tato SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 9.2 Veškeré spory vzniklé 2 této Smlouvy o Dílo ti 2 právních vztahů s ní souvisejících budou Strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůté šedesáti (60J dnů, bude takový spor rozhodnul na návrh jedné ze Stran příslušným soudem v České republice. 9.3 Tato SoD představuje úplnou dohodu Stran ohledné předmětu plnění této Smlouvy o Dílo a nahrazuje veškeré předchoa rozhovory, jednáni a dohody mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy o Dík©. 9.4 Veškeré změny či doplnění této Smlouvy o Dílo lze učinit pouze písemně. 9.5 Ukále li se, ?e některé ustanovení této Smlouvy o Oílo je nebo se stalo neplatným Či neúčinným, zavazují se Strany změnň tuto Smlouvu tak, aby neplatné 8 neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné, a přitom obsahově v maximální možné míre odpovídá původníim—u- neplatnému Či neúčinnému ustanovení. 9.6 PorušMi Strana povinnost podle této Smlouvy o Dílo 8 múže-li a má-li o takovém porušeni vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Straně a upozorní ji na možné následky porušení takové povinností. 9.7 Tato SoD se vyhotovuje v S (5) vyhotoveních, přičemž Zadavatel obdrží 4 vyhotovení Smlouvy a DodavdieJ jedno vyhotovení. 9.8 Tato SoO nabývá platností dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona t 340/2015 Sb., o registru smluv. 2adavatel uveřejnění smlouvu v registry smluv a vyhrazuje sl právo uveřejnit ji rovněž na profilu zadavatele podle § 213 ZZVZ ->- 1 NA DŮKAZ ČEHOŽ připojuji Strany vlastnoruční podpisy Zadavatel: Podpis: Jméno: t funkce n Datum: Dodavatel: Podpis: Jméno: Funkce: statutární ředitel Datum: 20.12.2019 Po předchozím písemném souhlasu správní rady ústavu ze dne 19.12. 2019 -ó-