Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů SOD č. 1016 /2021 SMLOUVA O DÍLO (dále jen „smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Číslo smlouvy objednatele: 1016/2021 Číslo smlouvy zhotovitele: ........................ Smluvní strany: Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel oprávněn k podpisu smlouvy o dílo a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2 oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník IČO: 70889953 DIČ: CZ70889953 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx a Zhotovitel: Ladislav Skočdopole, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona,nezapsaná v obchodním rejstříku sídlo: Okružní 219, 261 01 Příbram VII oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Ladislav Skočdopole oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: Ladislav Skočdopole oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx IČO: 64759628 DIČ: CZ490823295 bankovní spojení: Moneta Money Bank číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský list vydán dne 3.4.1996 – Živnostenský úřad Příbram, pod č.j. 605/96/Ků, ev.č. 321101/14819 tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „zhotovitel“) I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů (dále jen „dílo“) Strana 1 (celkem 6) VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů SOD č. 1016 /2021 2. Specifikace díla: - viz. nabídka zhotovitele 3. Místo provádění díla: VD Kamýk 4. Za součást díla je považováno rovněž: - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná pojištění apod., - zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. - likvidace stavebního odpadu, demontovaného zařízení a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, - odstranění případných škod na plochách a prostorech dotčených realizací díla, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, - konečný úklid všech dotčených prostor 5. Rozsah prací je dále stanoven nabídkou zhotovitele ze dne 25.2.2021, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „příloha č. 1“). II. Lhůty provádění díla 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy předání a převzetí díla: nejpozději do 21.5.2021 III. Cenové a platební podmínky 1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši 158.800,- Kč bez DPH, (slovy: jedno sto padesát osm tisíc osm set korun českých). K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1. 3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. 5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol Strana 2 (celkem 6) VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů SOD č. 1016 /2021 o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. 6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. 7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu uvedenou v čl. III bod 6. IV. Podmínky provádění díla 1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. 2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit požadovanou funkci. 3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla. V. Záruka a odpovědnost za škody 1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 4. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Běh záruční doby se staví od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Strana 3 (celkem 6) VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů SOD č. 1016 /2021 VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce 1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto: a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 794,-Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. VII. Odstoupení od smlouvy 1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele. 4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. Strana 4 (celkem 6) VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů SOD č. 1016 /2021 5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice. 2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami. 3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 3 stejnopisy včetně přílohy. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel 7. Nedílnou součástí smlouvy je: - příloha č. 1 - nabídka zhotovitele ze dne 25.2.2021 objednatel: zhotovitel: V Praze dne ………. V Příbrami dne ………... ………………………………… ……………………………………… xxxxxxxxxxxxxxxxx Ladislav Skočdopole vedoucí provozního střediska 2 jednatel závodu Dolní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik Strana 5 (celkem 6) VD Kamýk – konzervace Gallových řetězů a promazání mechanizmů pohonů segmentů SOD č. 1016 /2021 Strana 6 (celkem 6)