Textová podoba smlouvy - Hlídač státu.

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

SMLOUVA O PROVOZU SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL SŽDC
POMOCÍ GPS 2018 - 2019

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 41075/2018-SŽDC-GŘ-O8

ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATELE:………………..

uzavřená podle § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku

Poskytovatel: Princip a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
994
Praha 5 – Jinonice, Radlická 503/204, PSČ 15800
IČO: 41690311, DIČ: CZ41690311
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zastoupena: Jaroslavem Špačkem, obchodním manažerem na základě plné moci

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „85101 -
Systém sledování provozu SV SŽDC pomocí GPS jednotek 2018 - 2019“, č. j. veřejné zakázky:
36043/2018-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

1 Služby

1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby, jež
zahrnují činnosti Předmětu služeb, včetně poskytnutí všech souvisejících plnění a předání
dokladů.

2 Předmět služeb

2.1 Předmětem služeb je především zajištění provozu Systému sledování provozu vozidel ve
stávající aplikaci „Webdispečink“, kterou SŽDC využívá.

2.2 Předmět poskytování služeb je blíže specifikován v Bližší specifikaci předmětu plnění, která je
přílohou č. 1 této smlouvy.

2.3 Předmět služeb zahrnuje:

2.3.1 Provoz současných, či nových GPS jednotek v systému „Webdispečink“, včetně datové
komunikace SIM + GPRS po dobu platnosti smluvního vztahu;
2.3.2 Demontáž a opětovnou montáž GPS jednotek, včetně příslušenství;
2.3.3 Dopravu na místo montáže a demontáže.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
www.szdc.cz IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

1/30
3 Cena služeb

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provoz v systému GPS včetně trvalého
zajištění komunikace mezi jednotkami GPS a centrálním HW podle čl. 2.3.1. této smlouvy v
počtu odpovídajícím skutečnosti:

U běžných vozidel: 70,00,- Kč/vozidlo/měsíc
Cena bez DPH 14,70,- Kč/vozidlo/měsíc
Výše DPH 21% 84,70,- Kč/vozidlo/měsíc
Cena včetně DPH
U vozidel HZS: 85,00,- Kč/vozidlo/měsíc
Cena bez DPH 17,85,- Kč/vozidlo/měsíc
Výše DPH 21% 102,85,- Kč/vozidlo/měsíc
Cena včetně DPH

3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za demontáž GPS jednotky včetně čtečky RFID
čipů a přepínače ze služebních vozidel Objednatele, včetně eventuální úpravy kabeláže pro
opětovné použití podle čl. 2.3.2. této smlouvy v počtu odpovídajícím skutečnosti:

Cena bez DPH 450,00,- Kč/kus
Výše DPH 21% 94,50,- Kč/kus
Cena včetně DPH 544,50,- Kč/kus

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za montáž použitých (demontovaných) GPS
jednotek včetně čteček RFID čipů a přepínačů do služebních vozidel Objednatele podle čl.
2.3.2. této smlouvy v počtu odpovídajícím skutečnosti:

Cena bez DPH 650,00,- Kč/kus
Výše DPH 21% 136,50,- Kč/kus
Cena včetně DPH 786,50,- Kč/kus

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za dopravu na místo montáže a demontáže
podle čl. 2.3.3. této smlouvy v počtu odpovídajícím skutečnosti:

Cena bez DPH 10,00,- Kč/km
Výše DPH 21% 2,10,- Kč/km
Cena včetně DPH 12,10,- Kč/km

3.5 Fakturace Předmětu služeb dle bodu 2.3.1 této smlouvy, bude provedena na základě faktury
vystavené Poskytovatelem, a to vždy měsíčně v paušální výši 115 000 Kč bez DPH za
předcházející měsíc. Součástí vystavené faktury musí být report provozovaných GPS.

3.6 Předmět služeb dle bodů 2.3.2 a 2.3.3 této smlouvy, bude realizován na základě dílčích
písemných objednávek vystavených Objednatelem, a to vždy podle aktuálních potřeb
Objednatele. Poskytovatel je povinen tuto objednávku vyhodnotit, písemně potvrdit a
následně zaslat zpět Objednateli. Objednávka bude obsahovat veškeré nezbytné údaje a
informace pro provedení objednávané služby. Vzájemně potvrzená objednávka bude nedílnou
součástí Poskytovatelem vystavené faktury.
Fakturace služeb dle bodů 2.3.2 a 2.3.3 bude provedena po dokončení a předání předmětu
plnění uvedeného v objednávce, na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to po podpisu
protokolu o montáži a demontáži oběma smluvními stranami.

2/30
4 Místo a doba plnění

4.1 Místem plnění jsou sídla organizačních složek Objednatele, případně servisní a montážní místa
Poskytovatele.

4.2 Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle Předmětu služeb, a to od účinnosti této
Smlouvy do 31. 12. 2019.

5 Záruka

5.1 Záruční doba na montáž GPS jednotek činí 24 měsíců.
5.2 V případě, kdy systém GPS nebude vinou Poskytovatelem v provozu po dobu delší než 6 hodin,

má Objednatel nárok na alikvótní snížení paušálního poplatku za provoz systému.

6 Poddodavatelé

6.1 Na provedení služeb se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy.

7 Ochrana důvěrných informací

7.1 V souvislosti s poskytnutím předmětu smlouvy poskytne Objednatel Poskytovateli nebo
Poskytovatel Objednateli důvěrné informace Objednatele nebo Poskytovatele. Za důvěrné
informace jsou považovány jednak veškeré informace bez ohledu na formu jejich zachycení,
které nebyly označeny jako veřejné a které se týkají této smlouvy, předmětu smlouvy v ní
sjednaného (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o
cenách) či porušení zmíněné smlouvy, dále (zejména, nikoliv však výlučně) obchodní tajemství,
informace o činnosti Objednatele, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how), nebo
případné informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení
(osobní údaje, aj.), jednak informace, které byly jako důvěrné výslovně Objednatelem
označeny; za důvěrné informace se však nepovažují informace, které se staly veřejně
přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany Poskytovatelem, dále
informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě, pokud je Poskytovatel
schopen tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové
informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany některé ze smluvních stran (dále jen
jako „Důvěrné informace“).

7.2 Poskytovatel je povinen Důvěrné informace ochránit proti úniku či neoprávněnému užití.
Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem využívány výlučně pro přípravu a poskytování
předmětu smlouvy dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Na základě této
smlouvy neuděluje Objednatel Poskytovateli právo užívat její ochranné známky či jiná
označení pro účely propagace nebo publikování, nebo uvádět Objednatele jako referenci na
činnost Poskytovatele, není-li to Objednatelem předem písemně odsouhlaseno. Poskytovatel
se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a zavazuje se, že přijme
odpovídající opatření k ochraně Důvěrných informací. V případě prokazatelného porušení
některé povinnosti ochrany Důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti podle tohoto
článku této smlouvy Poskytovatelem vzniká Poskytovateli povinnost zaplatit Objednateli na
základě jeho výzvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a
to za každý jeden prokázaný případ porušení uvedené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody.

7.3 Poskytovatel se zavazuje, že Důvěrné informace, které v souvislosti s poskytováním předmětu
smlouvy nebo při přípravě poskytování předmětu smlouvy Poskytovateli poskytne Objednatel,
nebude bez písemného souhlasu Objednatele žádným způsobem rozmnožovat (kromě
potřebných kopií pro poskytnutí předmětu této smlouvy) a kdykoliv je na požádání vrátí
Objednateli, včetně všech případně vzniklých kopií a nosičů Důvěrných informací, nebo je na
základě požadavku této smluvní strany zničí, včetně všech případně vzniklých kopií a nosičů
Důvěrných informací.

7.4 Poskytovatel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne Důvěrné
informace v žádné formě třetím osobám, s výjimkou svého poddodavatele pro poskytnutí
předmětu této smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho případný poddodavatel bude
zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Poruší-li poddodavatel Poskytovatele

3/30
povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Důvěrným informacím, považuje se to za porušení
povinnosti mlčenlivosti Poskytovatele.
7.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Poskytovatel, jeho zaměstnanec,
spolupracující osoba, zástupce nebo další osoba v obdobném postavení povinen Důvěrnou
informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
7.6 Poskytovatel je povinen uvědomit Objednatele o porušení povinnosti mlčenlivosti nebo
ochrany Důvěrných informací podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o
takovém porušení dozví.
7.7 Povinnost mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací podle této smlouvy trvá bez ohledu na
ukončení účinnosti nebo platnosti této smlouvy.

8 Licenční podmínky

8.1 V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené Smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona
číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje Zhotovitel
Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

8.2 Poskytovatel poskytuje Objednateli převoditelnou, nevýhradní a teritoriálně omezenou licenci,
na celou dobu trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje
Poskytovatel Objednateli licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není
povinen licenci využívat.

8.3 Poskytovatel poskytuje tuto licenci bezúplatně. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu,
aby:

8.3.1 bez omezení využíval dílo v rámci své podnikatelské činnosti,
8.3.2 si pořídil neomezený počet kopií díla pro vlastní potřebu,
8.3.3 aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v
souladu se svými potřebami, to však jen s předchozím písemným souhlasem
Poskytovatele.

8.4 Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze v případě předchozí písemné
dohody Objednatele s poskytovatelem.

8.5 Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů
Poskytovatel.

8.6 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci, že má s autorem
díla vypořádána autorská práva. V případě porušení tohoto odstavce, se Poskytovatel zavazuje
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč. Právo na náhradu škody přesahující
smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.

8.7 Body 8.1. – 8.6. této Smlouvy plně nahrazují body 165-170 Obchodních podmínek.

9 Další ujednání

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému poskytování služeb a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
poskytování služeb.

9.2 Nedílnou součástí této smlouvy je rovněž i Smlouva o zpracování osobních údajů, která je
přílohou č. 2 této Smlouvy.

9.3 Kontaktními osobami smluvních stran jsou

9.3.1 za Objednatele: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX
9.3.2 za Poskytovatele: XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

9.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

4/30
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
9.5 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
9.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
9.7 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku
toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní
strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv
uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství
před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení
druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení
§ 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost,
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
9.8 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů,
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udělen na dobu neurčitou.

10 Závěrečná ujednání

10.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o poskytování služeb č.
41075/2018-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Obchodní podmínky“), jejichž ustanovení se použijí
přiměřeně s ohledem na specifikaci předmětu této Smlouvy v čl. 2.1, 2.2 a 2.3 (dílem se
rozumí poskytování služeb dle této Smlouvy). Odchylná ujednání ve Smlouvě o poskytování
služeb mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

10.2 Poskytovatel prohlašuje, že:

10.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil.
10.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této

Smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

10.3 Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží
Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.

10.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb a
Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

10.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o poskytování služeb a Obchodními podmínkami se řídí
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

10.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o poskytování služeb a v souvislosti s ní budou dle vůle
Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

10.7 Smlouvu o poskytování služeb lze měnit pouze písemnými dodatky.
10.8 Poté, co Poskytovatel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o poskytování služeb i Obchodní

podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o poskytování služeb mezi
Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o poskytování služeb řídila Obchodními
podmínkami, pokud Smlouva o poskytování služeb na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž
by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o poskytování
služeb, neboť Poskytovateli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

5/30
10.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze
Díla, resp. služby objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí
práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

10.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o poskytování služeb, mají přednost před
zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou
v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

10.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva
uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je
účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy
1. Bližší specifikace předmětu služeb
2. Smlouva o zpracování osobních údajů
3. Seznam poddodavatelů

V Praze, dne 10. 8. 2018 V Praze5, dne 14. 8. 2018

_________________________________ ________________________________
Za Objednatele Za Poskytovatele
Ing. Aleš Krejčí Jaroslav Špaček
náměstek GŘ pro ekonomiku Obchodní manager - zmocněnec

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………

6/30
Příloha č. 1 Smlouvy

Bližší specifikace předmětu plnění

1. Úvod

1.1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v současné době využívá Systém
sledování služebních vozidel pomocí GPS prostřednictvím internetové aplikace
„Webdispečink“ od společnosti Princip, a.s.

1.2. Veškerý HW (GPS jednotky, čtečky čipů, antény a kabeláž) je ve vlastnictví SŽDC. Celkem se
jedná o cca 1550 ks GPS jednotek Vetronics 711, případně 722.

1.3. V této veřejné zakázce je vyžadován pozáruční servis provozovaných GPS jednotek
ve vlastnictví SŽDC.

1.4. SIM karta, umístěná v GPS jednotce je majetkem provozovatele systému, stejně tak jako
systém (aplikace „Webdispečink“) samotný.

1.5. Není možno, aby uvedený HW komunikoval se SW (aplikací) jiného poskytovatele. Navíc část
HW je stále v záruce.

2. Předmět služeb

2.1. Předmětem služeb je především zajištění provozu Systému sledování provozu vozidel ve
stávající aplikaci „Webdispečink“, kterou SŽDC využívá.

2.2. Předmět služeb zahrnuje:
2.2.1. Provoz současných, či nových GPS jednotek v systému „Webdispečink“, včetně datové
komunikace SIM + GPRS po dobu platnosti smluvního vztahu;
2.2.2. Demontáž a opětovnou montáž GPS jednotek, včetně příslušenství;
2.2.3. Dopravu na místo montáže a demontáže, respektive servisního zásahu.

3. Klasifikace zakázky podle Společného slovníku pro veřejné zakázky

3.1. CPV kód: 42961300-3 – Systém na zjištění polohy vozidel

50111100-7 – Řízení vozového parku

7/30
Příloha č. 2 smlouvy

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 41083/2018-SŽDC-GŘ-O8

ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATELE:………………..

Správce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupen Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku

Zpracovatel: Princip a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
994
Praha 5 – Jinonice, Radlická 503/204, PSČ 15800
IČO: 41690311, DIČ: CZ41690311
Bankovní spojení: Českomoravská obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117846763/0300
Zastoupena: Jaroslavem Špačkem, obchodním manažerem na základě plné moci

11 PŘEDMĚT SMLOUVY

11.1 Správce a Zpracovatel uzavřeli „Smlouvu o provozu systému sledování služebních vozidel SŽDC
POMOCÍ GPS 2018 - 2019“ („Hlavní smlouva“) ohledně zajištění provozu Systému sledování
provozu vozidel ve stávající aplikaci „Webdispečink“, kterou SŽDC využívá.

11.2 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje pro Správce výhradně za účelem poskytování
Služeb v rozsahu ujednaném podle Hlavní smlouvy („Účel“).

11.3 Smluvní strany se tímto dále dohodly, že Zpracovatel bude pro Správce zpracovávat osobní
údaje výhradně za uvedeným Účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek
Správce a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy a Hlavní smlouvy. V případě
jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a ustanoveními Hlavní smlouvy, má
přednost tato Smlouva.

12 ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 Zpracovavatel bude na základě Hlavní smlouvy zpracovávat pro Správce následující kategorie

subjektů osobních údajů:

12.1.1 Zaměstnanci SŽDC.

(dále společně jen jako „Subjekty údajů“).
12.2 Zpracovavatel bude na základě Hlavní smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů

zpracovávat pro Správce následující typy osobních údajů:

12.2.1 Jméno a příjmení, osobní číslo, číslo čipu služebního průkazu, číslo řidičského průkazu.

8/30
12.2.2 Dále při řízení služebního vozidla bude sledována jeho poloha, časy odjezdů, příjezdů a
ujetých km.(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

12.3 Osobní údaje budou Zpracovatelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných ve 2
datových centrech na páteřní datové síti.

12.4 Pokud Zpracovatel zpracovává na základě výslovného pokynu Správce osobní údaje, které tato
Smlouva v bodě 2.2 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných
podmínek.

13 DOBA ZPRACOVÁNÍ
13.1 Tato Smlouva je účinná ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami, a to po dobu

účinnosti Hlavní smlouvy a splnění všech povinností v souvislosti s ukončením zpracování dle
této Smlouvy.

14 POVINNOSTI ZPRACOVATELE
14.1 Zpracovatel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), které se na něj jako
na Zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

14.2 Zpracovatel neprodleně informuje Správce, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny
Správce v rozporu s účinnými právními předpisy.

14.3 Zpracovatel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Správce. Je-li takovéto předání založeno na
povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje,
informuje Zpracovatel Správce o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto
právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

14.4 Zpracovatel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě
Smlouvy a Hlavní smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

14.5 Zpracovatel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna
odpovídající bezpečnost Osobních údajů.

14.6 Zpracovatel může do zpracování zapojit subdodavatele pouze na základě předchozího
písemného souhlasu Správce.

14.7 Zpracovatel se zavazuje s těmito subdodavateli uzavřít smlouvu zajištující dodržování práv a
povinností stanovených touto Smlouvou a Hlavní smlouvu, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti
a zajištění bezpečnosti Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných
technických a organizačních opatření subdodavatelem.

9/30
14.8 Zpracovatel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být správci nápomocen
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Správcovy
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů dle GDPR.

14.9 Zpracovatel je povinen být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle
článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Zpracovatel k
dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Správce ze strany Zpracovatele,
informuje Zpracovatel Správce bez zbytečného odkladu.

14.10 Zpracovatel je povinen umožnit Správci a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby
Zpracovatele, provést v sídle Zpracovatele kontrolu dodržování povinností týkajících se
zpracování Osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby
zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

14.11 Po ukončení zpracování Osobních údajů podle této Smlouvy je Zpracovatel povinen
poskytnout Správci všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat
všechny zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání
všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal
písemný souhlas Správce.

15 ODPOVĚDNOST ZPRACOVATELE A SMLUVNÍ POKUTA
15.1 V případě, že zpracovatel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými

pokyny Správce, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto
zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny Správce vznikne Správci
škoda, je Zpracovatel povinen škodu uhradit.

15.2 Pokud Zpracovatel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení tohoto článků této Smlouvy, je
Zpracovatel povinen uhradit smluvní pokutu Správci ve výši 30 000,- Kč bez DPH za každé
jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení žádosti o platbu
zaslané Správcem na základě tohoto ustanovení.

15.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Správce
požadovat náhradu újmy způsobenou porušením ustanovení této Smlouvy nebo právo
požadovat smluvní pokutu podle Hlavní smlouvy.

V Praze, dne 10. 8. 2018 V Praze, dne 14. 8. 2018

_________________________________ ________________________________
Objednatel Poskytovatel
Ing. Aleš Krejčí Jaroslav Špaček
Náměstek GŘ pro ekonomiku Obchodní manager, zmocněnec

10/30
Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Organizace IČO Statutár Statutár
PONNY s.r.o., Brno Radomil Andria
AMIDO s.r.o., Jihlava 46993649 Miroslav Staněk
Komtes, Chrudim Jiří Daněk
SPED-IT, Olomouc 29251273 Michal Sopko Jan Polák
RADIOKOM, Ostrava
Auto SAT, České Budějovice 25960270 Daniel Říha

28227778 Tomáš Kubíček

45194289 Stanislav Kurfüst

24228516 Jan Kadera

Poddodavatelé zajišťují v případě potřeby pouze montáž a demontáž jednotek Vectronics
v dojezdové vzdálenosti od jednotlivých středisek Správy železniční dopravní cesty.

11/30
OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Č. 41075/2018-SŽDC-GŘ-O8

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ............................................................................................................................. 13
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO ................................................................................................ 14
ČÁST 3 - DÍLO......................................................................................................................................................... 15
ČÁST 4 - CENA DÍLA ............................................................................................................................................... 15
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA................................................................................................................................... 16
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY .............................................................................................................................. 16
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ ......................................................................................................................................... 17
ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ .......................................................................................................................................... 17
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA ..................................................................................................................................... 17
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ ................................................................................................................................ 20
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA ..................................................................................................................................... 20
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ.................................................................................................................................. 21
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA .................................................................................................................... 22
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY ............................................................................................. 23
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA........................................................................................................................ 23
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ ................................................................................................. 24
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD .............................................................................................................. 25
ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ .............................................................................................................................................. 26
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ .......................................................................................................................... 26
ČÁST 20 - SANKCE.................................................................................................................................................. 27
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE........................................................................................... 27
ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO...................................................................................................... 28
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ............................................................................................................................... 29

12/30
ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
1.6. Objednatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234,
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
1.7. Poskytovatel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Poskytovatel; též všechny
osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Poskytovatele, je-li na straně
Poskytovatele více než jedna osoba.
1.8. Smluvní strany – Objednatel a Poskytovatel.
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Poskytovatel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Poskytovatel podal jako návrh do zadávacího
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje
na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem,
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která
je Poskytovatel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení
Předmětu díla.
1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež
Objednatel Poskytovateli předal nebo s nimiž se Poskytovatel jinak seznámil.
1.16. Rozhodnutí Poskytovatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je
Poskytovatel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Poskytovatele,
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být
úředně ověřen.
1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí
Poskytovatele.
1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění
a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Poskytovatele;
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Poskytovatel dle Smlouvy o dílo
povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo
v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.

13/30
1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Poskytovatel povinen provést za účelem
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či
1.20. provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
1.21. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Poskytovatel povinen dle ZoDHP uhradit
1.22. v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Poskytovatel
1.23. v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
1.24. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
1.25. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění
1.26. se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
1.27. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí
1.28. Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Poskytovatel předává a Objednatel kontroluje
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva
z vad plnění poskytnutého Poskytovatelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba
činí 24 měsíců.
TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou,
která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné,
dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující
Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu,
že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava
probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující
Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh
za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak,
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní
podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného
odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

14/30
ČÁST 3 - DÍLO

8. Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Poskytovateli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li
Poskytovateli povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

9. Poskytovatel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě
o dílo a zároveň
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které
Poskytovatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla,
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným
ve Smlouvě o dílo,
9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo
a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu,
ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě
o dílo,
9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo
provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo.
Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. Opatřuje-li Poskytovatel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li součástí Díla povinnost Poskytovatele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Poskytovateli, je
Poskytovatel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí
Poskytovatele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené se splněním jeho povinností
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Poskytovatele.

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než
Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo
Poskytovatele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo
na náhradu škody způsobené Objednatelem).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Poskytovatel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části
DPH, je Objednatel povinen Poskytovateli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -
Obchodních podmínek).

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

15/30
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě
19.1. víceprací nebo méněprací,
19.2. zjistí-li Poskytovatel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem
vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Poskytovatele,
19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

20. V případě víceprací i méněprací Poskytovatel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový
rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal
Objednatel Poskytovateli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li
takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Poskytovatele, postupují smluvní
strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méně prací.

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel neposkytuje zálohy.
25. Poskytovatel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli do 30 dnů ode dne

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode
dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu
později než převzetí Díla Objednatelem.
27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků,
její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem.
Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující
údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
31. Výzvu k úhradě je Poskytovatel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději
15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.
32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.
33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené
ve Výzvě k úhradě.
34. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Poskytovatele bude
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném
registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané
hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Poskytovatele.

16/30
35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Poskytovatel bude předávat Objednateli Dílo
po částech, je Poskytovatel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté,
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních
podmínek se užijí obdobně.

36. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Poskytovatel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Poskytovatel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě
má Poskytovatel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele, je Poskytovatel povinen Dílo předat Objednateli
v sídle Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

38. Poskytovatel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy
o dílo.

39. Je-li součástí povinností Poskytovatele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění
dle Smlouvy o dílo, je Poskytovatel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Poskytovatel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla.
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Poskytovatel
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto
odstavce.

40. Není-li stanoveno jinak, je Poskytovatel povinen začít s plněním svých povinností vždy
bez zbytečného odkladu.

41. Zjistí-li Poskytovatel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je
Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech
informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Poskytovatel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení
Díla potřeba.

43. Při provádění Díla postupuje Poskytovatel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Díla.

44. Poskytovatel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených
povinností Poskytovatele.

45. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla,
jestliže Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Poskytovatel je v nezbytném
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Poskytovatel právo požadovat, aby
tak Objednatel učinil v písemné formě.

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
dle předchozího odstavce.
17/30
48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu
a zachová-li se Poskytovatel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Poskytovatel povinen
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však
do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

50. Poskytovatel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Poskytovatel
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek,
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Poskytovatel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o
podstatné porušení Smlouvy o dílo.

52. Poskytovatel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Poskytovatel je povinen vyzvat
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty
nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Poskytovatel povinen pořídit podrobnou
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Poskytovatel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Poskytovatel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele.
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Poskytovatel.

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním
podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li
zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo
ověřením Poskytovatel.

56. Poskytovatel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci
technického dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Poskytovatele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Poskytovatel má právo
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Poskytovatele o postupu prací, kontrola postupu

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem
zúčastněným.

18/30
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Poskytovatel používá při provádění díla,

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele
oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením.
V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního.
64. Poskytovatel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.
65. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným
testem na přítomnost návykových látek.

66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 – 3.5 a části čtvrté body 4.2 – 4.5 Pokynu
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání
jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

67. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Poskytovatel i(telefonicky, emailem).

68. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Poskytovatel.
69. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Poskytovatele pokračovat ve

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční
dopravní cesty SŽDC“.

70. V případě, že osoba, kterou Poskytovatel používá při provádění díla, se odmítne podrobit
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících
okolností, uplatnit vůči Poskytovateli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
71. Poskytovatel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající

z Veřejnoprávních podkladů.
72. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Poskytovatel povinen

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
73. Poskytovatel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Poskytovatel učiní, je povinen na
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese
Poskytovatel.
74. Poskytovatel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných
ČSN. Certifikace a průvodní doklady Poskytovatele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
75. Nabízí-li Poskytovatel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout.
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli zvýšené
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
76. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Poskytovatel
vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
77. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
Díla je Poskytovatel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost.

19/30
78. Žádný z podkladů, které Poskytovatel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný
Doklad není Poskytovatel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

79. Poskytovatel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich
závazky.

80. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost při provádění Díla v rozsahu
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li
Poskytovatelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je
Poskytovatel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve
výzvě ji dostatečně specifikovat.

81. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského
zákoníku.

82. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

83. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

84. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními
předpisy a příslušnými ČSN.

85. Zkušební provoz je Poskytovatel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

87. Poskytovatel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré
vady, které bude Předmět díla vykazovat.

88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

89. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran,
jinak o 24 hodin.

90. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

91. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání
Objednateli přepravováno.

92. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Poskytovatel Předmět díla
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle
zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

93. Jestliže Poskytovatel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel
oprávněn předat Poskytovateli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek)

20/30
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Poskytovateli dle
předchozí věty zaniká právo Poskytovatele na vrácení Obalového materiálu.
94. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Poskytovateli dle předchozího
odstavce, je Poskytovatel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál.
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
95. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit
do sídla Poskytovatele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým
materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného
odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Poskytovatelem, je
Poskytovatel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál.
Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí
Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím
Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Poskytovatele.
96. Pokud Poskytovatel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní
Poskytovatel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to
Objednatel Poskytovatele požádá.
97. Pokud Poskytovatel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je
Poskytovatel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli
v době uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek.
98. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen
provést Poskytovatel na své náklady.
99. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Poskytovatel, může-li s ním
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana,
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

100. Poskytovatel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele.
Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

101. Poskytovatel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.

102. Poskytovatel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Poskytovateli
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

103. Poskytovatel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu
dle Nabídky Poskytovatele.

104. Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti
Poskytovatele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
104.1. prostřednictvím původního poddodavatele Poskytovatel v zadávacím řízení prokazoval
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní
nahrazovaný poddodavatel nebo

21/30
104.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

105. Závazek Poskytovatele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.

106. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
106.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
106.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
106.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
106.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
106.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
106.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
106.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,

107. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy
nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění
prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Poskytovatel povinen zajistit jejich úspěšné provedení
před předáním Díla Objednateli.

108. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo,
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN,
je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

109. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Poskytovatel
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
Poskytovatele.

110. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá
za nezbytnou.

111. O průběhu přejímacího řízení bude Poskytovatelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Poskytovatel.

112. Předávací protokol obsahuje
112.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
112.2. datum převzetí Díla,
112.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
112.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
112.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
112.6. soupis Dokladů předaných Poskytovatelem Objednateli.

113. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
114. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně

dle ustanovení odstavců 143 - 157 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím
protokolu podepsaném Objednatelem.

22/30
115. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování
záznamu zajistí Poskytovatel.

116. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Poskytovatele. Veškeré náklady
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je
Poskytovatel povinen Objednateli uhradit. Poskytovatel je povinen ve stanovené lhůtě
odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v
těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Poskytovateli. Po
odstranění vad vyzve Poskytovatel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení,
které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy
Poskytovatele.

117. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení
ukončeno.

118. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 108 - 117 Obchodních
podmínek obdobně.

119. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo,
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

120. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku
se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

121. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
122. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním,
estetickým či jiným spojením s Dílem.
123. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem,
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
124. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník
pozemku, užijí se ustanovení odstavců 121 a 122 přiměřeně.
125. Nebezpečí škody na Díle nese Poskytovatel, na Objednatele přechází okamžikem
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány
zároveň též všechny Doklady, nese Poskytovatel nebezpečí škody na dosud nepředaných
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
126. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese
Poskytovatele, hradí Poskytovatel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
127. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Poskytovatele, je povinen
Poskytovatel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle
jeho pokynů.
128. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

129. Poskytovatel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami,
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

23/30
130. Poskytovatel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Poskytovatelem
v Nabídce.

131. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu
uplatňuje právo třetí osoba.

132. Poskytovatel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová
vlastnosti stanovené v odstavcích 129 - 131 Obchodních podmínek.

133. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle
Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

134. Dílo má vady (Poskytovatel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v
odstavcích 129 - 131 Obchodních podmínek.

135. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.

136. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Poskytovatel nebo jakákoliv
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.

137. Poskytovatel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

138. Poskytovatel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních
podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo
dojít.

139. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami,
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které
obdrželi od Poskytovatele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

140. Odpovídá-li Poskytovatel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
141. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Poskytovatele jakýmkoliv způsobem, preferovaná

je písemná forma. Poskytovatel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
142. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Poskytovateli nejpozději
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek,
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Poskytovateli nejblíže
následující pracovní den.
143. Má-li Předmět díla vady, za které Poskytovatel odpovídá, má Objednatel právo
143.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části
Předmětu díla,
143.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
143.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
143.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.

24/30
144. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

145. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 143 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např.
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

146. Objednatel sdělí Poskytovateli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele;
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

147. Nesdělí-li Objednatel Poskytovateli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej
k tomu Poskytovatel vyzval, může Poskytovatel odstranit vady podle své volby opravou nebo
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit
nepřiměřené náklady.

148. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Poskytovateli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

149. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Poskytovatel povinen neprodleně
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Poskytovatel povinen zahájit
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

150. Poskytovatel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode
dne oznámení vady Poskytovateli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako
havarijní, je Poskytovatel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

151. Nezahájí-li Poskytovatel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady
Poskytovateli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce,
je Objednatel oprávněn
151.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou
na účet Poskytovatele,
151.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
151.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.

152. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího
odstavce je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit.

153. Poskytovatel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné,
tj. že Poskytovatel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli veškeré
jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

154. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
155. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
156. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Poskytovateli na náklady

Poskytovatele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
157. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Poskytovatelem dle Smlouvy o dílo,

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 140 – 156 obdobně.
158. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629

Občanského zákoníku se neužijí.

25/30
ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

159. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Poskytovatel je
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

160. Poskytovatel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem při výkonu činnosti třetím
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

161. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Poskytovatel povinen bezodkladně tyto
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.

162. Poskytovatel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla,
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.

163. Porušení jakékoli povinnosti Poskytovatele dle této části je podstatným porušením Smlouvy
o dílo.

164. Náklady na pojištění nese Poskytovatel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

165. Poskytovatel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li
v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Poskytovatel povinen
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob
ve vztahu k Objednateli.

166. Poskytovatel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění
poskytnout. Oprávnění Poskytovatel poskytuje
166.1. bezúplatně,
166.2. jako nevýhradní,
166.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem
známým způsobům užití,
166.5. bez množstevního omezení.

167. Objednatel není povinen oprávnění využít.
168. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
169. Poskytovatel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla,

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně
právo
169.1. upravit či jinak změnit označení autora,
169.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
169.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

26/30
170. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který
je předmětem duševního vlastnictví, není Poskytovatel oprávněn bez předchozího písemného
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout
třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

171. Poruší-li Poskytovatel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Poskytovatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.

172. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit
Poskytovateli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

173. Poruší-li Poskytovatel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění
vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Poskytovatel povinen
uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

174. Poruší-li Poskytovatel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Poskytovatel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti
postoupení vůči postupníkovi.

175. Poruší-li Poskytovatel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní
pokuta dle této části, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5%
z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

176. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

177. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

178. Poskytovatel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

179. Způsobí-li Poskytovatel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících
ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Poskytovatele, a jde-
li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady
bezodkladně odčinit.

180. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení,
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

181. Poskytovatel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo,
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti

27/30
s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním
příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel
trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost
Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
182. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo,
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN
se Poskytovatel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá z osobních poměrů Poskytovatele nebo vzniklá až v době, kdy byl
Poskytovatel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Poskytovatel povinen
překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

183. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana
písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.

184. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu
o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti
ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních
případech se má za to, že porušení podstatné není.

185. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Poskytovatele a Objednatele s plněním
povinností vyplývajících Poskytovateli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.

186. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
186.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních
podmínek),
186.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Poskytovateli jako
povinnému,
186.3. ocitne-li se Poskytovatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
186.4. jestliže Poskytovatel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba,
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo
jeho prováděním,
186.5. uvedl-li Poskytovatel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
186.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.

187. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

188. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně,
že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama
změnit.

189. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo,
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana
poskytla výslovně nebo mlčky.

28/30
190. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo
odstoupila.

191. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu
k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve
po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající
Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

192. Plnil-li Poskytovatel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného
zbytku plnění Poskytovatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo,
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

193. Zavazuje-li Smlouva o dílo Poskytovatele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí,
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

194. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy
o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a
povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí
Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

195. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
196. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li

Poskytovatel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.
Postoupení, započtení
197. Poskytovatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
198. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
199. Poskytovatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Poskytovatelem.
200. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Poskytovatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku
Poskytovatele za Objednatelem.
Mlčenlivost
201. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly
v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny,
nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi
Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění

29/30
Poskytovatele veřejně přístupnými stanou. Poskytovatel nesmí takové skutečnosti a informace
použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je
použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen
zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti dle
tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit takové
skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo
rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací
202. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
Kontrola
203. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
204. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Poskytovatel povinen
204.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské

unie,
204.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
204.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk
205. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český
jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou
dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
206. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
207. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li
uvedeno jinak.
Reference
208. Poskytovatel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule
209. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které
svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení
nahrazovaného.

30/30

10 000+

2020-22

600+

rok 2020 zdarma

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6476371: Smlouva o provozu systému sledování služebních vozidel SŽDC pomocí GPS

Příloha 41075_2018-SŽDC-GŘ-O8.pdf

Přehledy

K-IndexIndex klíčových rizik úřadů

Žebříčky K-Indexu

Platy v nejdůležitějších úřadech

Firmy / subjekty

Speciální reporty

Rady pro uživatele Registru smluv

Statistiky smluv

Speciální reporty

Smlouvy uveřejněné konkrétní den

Zakázky podle oborů

Zakázky podle zadavatelů

10 000+

2020-22

600+

rok 2020 zdarma

Hlídač státu

Podpořte nás!

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6476371: Smlouva o provozu systému sledování služebních vozidel SŽDC pomocí GPS

Příloha 41075_2018-SŽDC-GŘ-O8.pdf

K-Index
Index klíčových rizik úřadů