Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7109195: Vytvoření nového loga a grafického logomanuálu

                        Výtisk číslo:

Smlouva o Vytvoření nového LOGA a grafického logomanuálu pro SPOLEČNOST 
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ SPRÁVA MAJETKU, A.S., 
člen koncernu pražská plynárenská, a,s.
č. 15082018

I.
Smluvní strany
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
se sídlem:
U Plynárny 500, Praha 4, 145 08
zastoupena:
Ing. Štěpánem Dostálem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Žákovcem, členem představenstva
IČ:
27436551
DIČ:
CZ27436551
bankovní spojení:

    Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 


    6104062/0800
zapsaná: 
v obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17753

 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Štěpán Dostál, předseda představenstva
(dále jen „objednatel”)
a

Leemon Concept, s. r. o.
se sídlem: 
Náměstí Svobody 1, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:
BcA. Martinem Tošenovským, jednatelem společnosti

IČ: 
27850463

DIČ: 
CZ27850463

bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 
252509049/0300

zapsaná: 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31595
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. David Novák
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele. V případě rozporu mezí touto smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele, má přednost tato smlouva. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je‑li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění, podle této smlouvy.
III.
Předmět smlouvy

1.  Zhotovitel se zavazuje provést v souladu se zadávací dokumentací objednatele:
a) Tvorbu nového loga pro objednatele;
b) Grafické zpracování logomanuálu;
(dále jen „dílo“)
2.  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.

3.  Účelem této smlouvy je zabezpečení dodání  nového grafického návrhu zpracování loga a logomanuálu. Logo bude předáno v otevřených datech v grafických programech (Photoshop, Illustrator a pod.) ve formě pdf, v křivkách, včetně fontu a práv na písma.

IV.
Cena za dílo

1. Cena za dílo činí: 80.000,-- Kč + DPH. Podrobný rozpis ceny za dílo je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
2. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
V.
Místo předání a doba plnění
1. Místem plnění je Česká republika.
2. Doba plnění zakázky je 08/2018.  
3. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno a předáno objednateli.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není‑li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2358 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
c) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku (dále též „výhradní licence“), a to:

· v původní zpracované podobě, přičemž zhotovitel uděluje výslovný souhlas v souladu s § 2375 odst. 2 občanského zákoníku, že objednatel je oprávněn dílo upravit, či jinak měnit.
· všemi způsoby užití dle návrhů,
· v územně a časově neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.
Objednatel není povinen udělenou výhradní licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí výhradní licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.
VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody
1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

d) datum zahájení a dokončení prací na díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

f) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla, tedy loga (včetně grafického logomanuálu a fontů) přechází na objednatele úhradou ceny za dílo. Vizuály budou registrované na objednatele. Objednatel obdrží bezúplatně při předání díla zdrojová data ke všem vytvořeným vizuálům.

5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po předání díla (viz čl. V odst. 4 této smlouvy) s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí díla. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není‑li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
3. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo zakázky (15082018), IČ objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „Tvorba nového loga a grafického logomanuálu “,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
4. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
6. Nebude‑li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

7. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  nebo ke dni poskytnutí úplaty v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo zhotovitel bude požadovat úhrdau na bankovní účet vedený poskytovatelem paltebních služeb mimo území České republiky.
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

· e-mail:
office@leemon.cz
· adresu:
náměstí Svobody 1, 738 01 Frýdek-Místek
· do datové schránky:
4pchz8i
3. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 8 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

X.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
XI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

· neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
· nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

· nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,

· neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo‑li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny za dílo

Příloha č. 2: Návrh nového grafického řešení loga
Příloha č. 3: Obsah logomanuálu

Příloha č. 4: Zadávací dokumentace

	V Praze dne: 
	
	Ve Frýdku-Místku dne: 


	
	
	

	za objednatele

Ing. Štěpán Dostál
předseda představenstva
	
	za zhotovitele

BcA. Martin Tošenovský
jednatel 


	

	za objednatele

Ing. Jan Žákovec
člen představenstva


PAGE  
2