Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STŘEDOČESKÝ KRAJ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 SPŠ OA V OŠ ÈÁSLAV SPŠ OA VOŠ ČÁSLAV Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav SPŠ OA V OŠ ÈÁSLAV ( 327 312 611 e-mail: sekretar@sps-caslav.cz Smlouvy o dílo Podlahářství Vojtěch Vavřička Přišimasy 53 Český brod 28201 IČO:87003589 DIČ: CZ860929/0976 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupený Vojtěch Vavřička na straně jedné (dále jen „zhotovitel“) a Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 se sídlem: Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav IČO: 61924008 DIČ: CZ61924008 Bankovní spojení: KB a.s. Čáslav číslo účtu: 9332760277/0100 zastoupená: Mgr. Věrou Szabovou, ředitelkou školy na straně druhé (dále jen „objednatel“) uzavřeli mezi sebou podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění Smlouvu o dílo I. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je „Rekonstrukce podlahy v učebně číslo 65“ (dále jen „předmět smlouvy“). Rozsah prací: Popis položky Celkem s DPH Broušení masivních vlisů 18 725.36 Brusný pás zirkon 36 3 533.20 Brusný pás zirkon 40 1 128.93 Brusný pás zirkon 60 752.62 Brusný pás zirkon 80 660.66 Brusný pás zirkon 100 718.74 Kolečko okrajové zirkon 36 2 867.70 Kolečko okrajové zirkon 60 774.40 Kolečko okrajové zirkon 80 1 875.50 Leštění podlahy Bona Power Driver 4 927.73 Tvrdý voskový olej Bona Hardwax Oil 12 039.50 Aplikace oleje ve 2 vrstvách vč. mezibrusu a pomocného materiálu 4 270.70 Lišta obvodová masiv dub 30x30 vč. prořezu 3 630.00 Instalace lišty vč. akrylátování 2 988.70 Doprava a manipulace 1 452.00 Likvidace odpadu- sběrný dvůr 1 815.00 Celkem: 62 160.74 CZK Celkem zaokrouhleno: 62 161.00 CZK II. Předmět plnění 1) Zhotovitel se tímto zavazuje dodat za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo objednateli předmět smlouvy, a to včetně průvodních dokladů. 2) Objednatel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo předmět smlouvy včetně průvodních dokladů převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle článku V. této smlouvy o dílo a způsobem podle článku VI. této smlouvy o dílo. 3) Předání a převzetí předmětu smlouvy bude ukončeno podpisem obou účastníků této smlouvy o dílo na předávacím protokolu. III. Místo plnění Místem plnění je sídlo kupujícího: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav – učebna číslo 65. IV. Termín plnění Zhotovitel je povinen a zavazuje se dodat kupujícímu předmět smlouvy včetně průvodních dokladů do místa plnění, a to nejpozději do 17. 12. 2018. V. Kupní cena Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí částku ve výši Kč 62.161,- (šedesátdvatisícjednostošedesátjednakorunčeských) včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady na skladování, dopravu, pojištění, záruční servis. VI. Platební podmínky 1) Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele po převzetí předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dní od doručení objednateli. 2) Dnem platby se rozumí den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. VII. Nabytí vlastnického práva Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu smlouvy až úplným zaplacením kupní ceny. VIII. Nebezpečí škody Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. IX. Záruční podmínky Zhotovitel poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku za jakost v délce 24 měsíců. X. Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy 1) V případě prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění podle této smlouvy o dílo má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zakázky, a to za každý den prodlení s dodávkou. 2) V případě prodlení objednatele s placením částek podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 3) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok smluvních stran na náhradu případně vzniklé škody. XI. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků. 2) Zhotovitel se zavazuje k povinnosti umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (tj. do roku 2025). 3) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu. 4) Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před senátem složeným ze tří rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694, se sídlem v Praze, a jmenovaným v souladu s Jednacím řádem, Poplatkovým řádem a dalšími pravidly rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu České republiky publikovanými na www.rozhodcisoud.net, se kterými se strany před podpisem této smlouvy seznámily a vyslovily výslovný souhlas s tím, že podle těchto pravidel platných v době zahájení rozhodčího řízení bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Strany tímto pověřují senát k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se výslovně dohodly, že ústního jednání a odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy. 6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V Čáslavi dne …………………. ……………………………….. ………………………………… Stránka 1 z 4 _1473051419.unknown