Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod R6 Lubenec - Bošov DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo č. zakázky: 35030-00012/08, č. souhrnu smluvních dohod zadavatele: TPR/09/154, uzavřené dne 18. listopadu 2009 podpisem Souhrnu smluvních dohod mezi I. OBJEDNATELEM Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 145 05 IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, zastoupené .................... .............., generálním ředitelem (dále jen „ŘSD ČR44nebo „Objednatel44) a II. ZHOTOVITELEM II. 1 EURO VIA CS, a. s. se sídlem Národní 138/10, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00 IČO:45274924, DIČ: CZ45274924 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561 zastoupená ......................................., předsedou představenstva a ........ .............. ................, členem představenstva (dále jen „EUROVIA44) 11.2 GEOSAN STAVEBNÍ a. s. se sídlem U průhonu 1516/32, Holešovice, Praha 7, PSČ: 170 00 IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 zastoupená ........ ................ ............... na základě plné moci ze dne 1. října 2015 (dále jen „GEOSAN44) 11.3 AZ SANACE a.s. se sídlem Pražská 53/37, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01 IČO: 25033514, DIČ: CZ25033514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1093 zastoupená ........ .................................. ........, statutárním ředitelem (dále jen „AZ SANACE44) Stránka 1 z 9 D odatek Č, 3 k Souhrnu sm luvní cli dohod R6 Lubenec ~ B oso v které jsou účastníci sdružení „Sdružení Lubenec - Bošov" založeného dne 4. prosince 2008 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 8 2 9 a n á sl. zákona č. 40/1964 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a doručovací adresou: EUROVIA CS, a,s„ závod Karlo v Vary, Sedlecká 72, Karlovy Vary, PSČ: 360 02 (EUROVIA, GEOSAN a AZ SANACE dále jako „Sdružení" nebo „Zhotovitel") (Objednatel a Zhotovitel dále též společně uváděni jako „Smluvní strany" či každý zvlášť jako „Smluvní strana") PREAMBULE Vzhledem k tomu, že (A) Smluvní strany společně uzavřely dne 18. listopadu 2009 Smlouvu o dílo, jejím ž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce nazvané „ R6 Lubenec - B o šo v“, 1SPROFIN: 3271224003 (dále jen „Dílo"), která byla následně měněna Dodatkem č. 1 ze dne 18. listopadu 2009 a Dodatkem č. 2 ze dne 12. září 2013 (dále jen „Smlouva o dílo"), když její nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací (dále jako „VOP") ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako „ZOP"), a Dílo již bylo ke dni uzavření tohoto Dodatku Zhotovitelem realizováno a řádně předáno Objednateli; (B) Smluvní strany deklarují, že jejich vůlí při uzavírání Smlouvy o dílo bylo sjednat si dle Smlouvy o dílo úpravu ceny díla ve smyslu článku 1.1.4.2 VOP ve spojení s článkem 13.8 VOP a ZOP, tedy v důsledku změn nákladů Sdružení (kvůli zvýšením nebo snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby) (dále jen „Valorizace"); mezi Smluvními stranami nicméně vznikly nejasnosti ohledně přesného výpočtu Valorizace, když VOP a ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (částí Tabulky údajů úprav) obsahují odlišný matematický vzorec pro výpočet Valorizace; Smluvní strany hodlají tyto nejasnosti Smlouvy o dílo překlenout výkladem s ohledem na prioritu dokumentů dle článku 1.5 VOP, jakož i na obecně aplikovatelné výkladové metody a principy, včetně priority výkladu právních jednání: Smluvní strany níže deklarují svou vůli při uzavírání Smlouvy o dílo ohledně Valorizace a upravují svůj další postup ohledně úhrady Valorizace (dále jen „Dodatek"): I. Způsob výpočtu Valorizace 1. Smluvní strany vykládají ve shodě příslušná ujednání Smlouvy o dílo týkající se Valorizace s přihlédnutím k jejich souhlasné vůli projevené při uzavírání Smlouvy o dílo tak, že pro Valorizaci je (bez ohledu na znění VOP) rozhodující znění článku 13.8 ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (části Tabulky údajů úprav), tedy pro účely Stránka 2 z 9 Dodatek ě, 3 k Souhrnu smluvních dohod R6 Lubenec - Bošov výpočtu Valorizace Smluvní strany vychází ze znění Valorizace upravené v ZOP, a to v aplikaci smyslu valorizačního vzorce uvedeného v článku 13,8 ZOP s tím, že tento je nutné upravit tak, aby zohledňoval skutečnost, že namísto jednoho koeficientu „ b “ mají být použity koeficienty „ b ažj " a namísto jednoho indexu cen nákladů stavební výroby zveřejňovaného čtvrtletně Českým statistickým úřadem mají být aplikovány indexy vztahující se k takovým koeficientům, jak jsou uvedeny v Příloze k nabídce (části Tabulky údajů úprav) (dále jen „Vzorec č. 1"). 2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádí, že při výpočtu Valorizace postupovaly dle následujícího vzorce pro jednotlivé typy objektů, přičemž jako podklad pro výpočet valorizace použily měsíční „Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ- CPA, prům ěr roku 2005= 100“ dle Českého statistického úřadu Tab 2.1 https://wlcnv.czso.c2/csu/czso/ipc cr (dále jen „ICPV") a „Stavebnictví - časové řadu - Zaměstnanost a mzdy, stavební podniky s 50 a více zam ěstnanci“ dle Českého statistického úřadu Tab. 3 https://wiino.czso.cz/csu/czso/sta cr (dále „Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby"): BETONOVE MOSTY: Pn = a v b * (Stavebnictví ČR. Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)n / (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)o + c * (Indexy cen průmyslových výrobců (dále jen „ICPV"), B081 Kámen, písek a jíl)n / (ICPV. B081 Kámen, písek a jíl)o R d * (ICPV, CD19 Koks a rafin. ropné prod.')n / (ICPV, CD19 Koks a rafin. ropné prod.)o + e * (ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)n / (ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)o + f * (ICPV, CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)n / (ICPV, CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)o -f g (ICPV, CH241 Sur. železo, ocel a ferosl.)n / (ICPV, CH241 Sur. železo, ocel a ferosí.)o + h :!: (ICPV, CH251 Kovové konstrukce)n / (ICPV, CH251 Kovové konstrukce Konstrukční kovové výrobky)o R i * (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)n / (ICPV. CK289 Ostatní účelové stroje)o + j !|! (ICPV, CL Dopravní prostředky)n / (ICPV, CL Dopravní prostředky)o, ŽELEZOBETONOVÉ MOSTY: Pn = a i- b ^ (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)n / (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)o - c * (Indexy cen průmyslových výrobců (dále jen „ICPV"), B081 Kámen, písek a jíl)n / (ICPV, B081 Kámen, písek a jíl)o R d * (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)n / (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)o R e * (ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)n / (ICPV, C-G235 Cement, vápno a sádra)o R f * (ICPV, CG236 Beton., cement, a sádr. výro.)n / (ICPV, CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)o R g * (ICPV, CH243 Ostatní v. z, jednost, zpr, oceli)n / (ICPV, CH243 Ostatní v. z. jednost, zpr. oceli)o R h * (ICPV, CH25IKovové konstrukce)n / (ICPV, CH251 Kovové konstrukce)o R i * (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)n / (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje) o R j * (ICPV, CL Dopravní pro střed ky)n / (ICPV, CL Dopravní prostřed ky)o. OSTATNÍ OBJEKTY: Pn = a R b * (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)n / (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)o + c * (Indexy cen průmyslových výrobců (dále jen „ICPV"), B081 Kámen, písek a jíl)n / (ICPV, B081 Kámen, písek a jíl)o + d * (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)n / (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)o -Re* ! Je lik o ž se od května 2015 na strá n k ác h C SU j iž n e p u b lik u je index C D 19 K oks a rafin. ro p n é prod.. bude pro účely Sm louvy hodnota tohoto indexu od 5/2015 (resp. pro fakturační období od 7/2015) zafixována v poslední znám é výši, íj, ve výši 120,7. Stránka 3 z 9 Dodatek č. 3 k Souhrnu sm luvních dohod R6 Lubenec - Bošov (ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)n / (ICPV. CG235 Cement, vápno a sádra)o + f * (ICPV. CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)n / (ICPV. CG236 Beton., cement, a sádr, výr.)o ^ g * (ICPV, CH243 Ost. v. z. jednost, zpr. ocelijn / (ICPV. CH243 Ost. v. z. jednost, zpr. oceli)o 3- h * (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)n / (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)o + i * (ICPV, CJ273 Elektr. vedení, elektroinst.)n / (ICPV, C.T273 Elektr. vedení, elektroinst.)o -ř- j * (ICPV, CL Dopravní pro středky )n / (ICPV, CL Dopravní prostředky)o; II. Poskytnutí slevy Zhotovitelem Smluvní strany se dohodly, že pro celé období trvání Smlouvy o dílo provedly také kontrolní výpočty Valorizace dle vzorců uvedených v tomto článku II tohoto Dodatku a dohodly se, že v případě, kdy by výsledná Valorizace pro celé období trvání Smlouvy o dílo vypočtená za užití následujících valorizačních vzorců byla pro ŘSD ČR příznivější, než Valorizace nárokovaná Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo (dle Vzorce Č. 1), pak v takovém případě Sdružení poskytne ŘSD ČR slevu pro celé období trvání Smlouvy o dílo, rovnající se rozdílu mezi Valorizací dle Smlouvy o dílo (dle Vzorce ě. 1) a Valorizací dle příznivějšího z výpočtů dle níže uvedených vzorců (dále jen „Sleva z Valorizace"): (i) valorizačního vzorce vycházejícího: (bez ohledu na článek 13.8 ZOP) jen ze znění článku 13.8 VOP ve spojení s Přílohou k nabídce (částí Tabulky údajů úprav), tudíž se pro účely výpočtu Valorizace použijí koeficienty „a až j “ a hodnoty a indexy vztahující se k takovým koeficientům, jak jsou uvedeny v Příloze k nabídce (části Tabulky údajů úprav); pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že při výpočtu použily odlišné tabulky pro jednotlivé typy objektů, jak jsou uvedeny v Příloze k nabídce/Tabulkách údajů úprav a že při výpočtu vycházely ze shora specifikovaných ICPV a Mezd pro pozemní a inženýrské stavby (dále jen „Vzorec č. 2“); (ii) valorizačního vzorce vycházejícího: [bez ohledu na článek 13.8 VOP a na Přílohu k nabídce (část Tabulky údajů úprav)] pouze ze znění Pod-článku 13.8 ZOP. tudíž Smluvní strany pro účely výpočtu Valorizace použily koeficienty „ a 11a ,,b !' a Indexy cen nákladů stavební výroby; tj. Lo - základní cenový index a Ln - aktuální cenový index, zveřejňované čtvrtletně Českým statistickým úřadem v publikaci Index cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby s kódovým označením 7001 v tabulce 4; nicméně pro tento účel platí odchylně od Přílohy k nabídce, že koeficient „ a “ činí 0,1 a koeficient „b “ činí 0,9 (dále jen „Vzorec č. 3W). Dle dohody Smluvních stran propočty popsané v předchozím odstavci 1 tohoto článku Dodatku provedly před uzavřením tohoto Dodatku, a to pro účely zjištění existence případného nároku na Slevu z Valorizace a její výše ve spolupráci se Správcem stavby. Výsledky výpočtů jsou uvedeny dále, a to pro celé období trvání Smlouvy o dílo: Stránka 4 z 9 D odatek č, 3 k Souhrnu sm luvních dohod R6 Lubenec - Bošov Tabulka výpočtů Valorizace pro celé období trvání Smlouvy o dílo dle Vzorce č. 1, č. 2 a č. 3 (bez započtení valorizace faktury č. F2016-6/1 za období červen 2016) Způsob výpočtu Valorizace bez DPH Valorizace s DPH Vzorec č. 1 144 469 697,54 174 793 550,89 Vzorec č. 2 144 744 098,41 175 122 727,96 Vzorec č. 3 90 361 561,51 109 332 808,23 U-> Vzhledem ktom u, že dle výše popsaných výpočtů se ukázalo, že je Valorizace dle Vzorce č, 3 pro ŘSD ČR výhodnější, než Valorizace dle Smlouvy o dílo (dle Vzorce č. 1), poskytne Zhotovitel ŘSD ČR Slevu z Valorizace ve výši 54 108 136,03 Kč bez DPH (65 460 742,66 Kč včetně DPH). Objednatel tak uhradí částku Valorizace v celkové výši 90 361 561,51 Kč bez DPH (109 332 808,23 Kč včetně DPH), což je částka odpovídající pro něj nej výhodnější (nej nižší) částce Valorizace z částek vypočtených dle tohoto Dodatku, tj. odpovídající Valorizaci vypočtené dle Vzorce č. 3 (dále jako „Částka Valorizace"). 4. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že výpočet Valorizace uvedený v předchozím odstavci tohoto článku Dodatku byl proveden bez valorizace faktury č. F2016-6/1 (za období červen 2016), která nebyla Zhotovitelem uplatněna. 5. Dále Smluvní strany uvádějí, že Částka Valorizace nezahrnuje zápornou hodnotu Valorizace z faktur č. F20I0-06/001, F2010-07/001 a F2010-08/001 v celkové výší 582 902,32 Kč bez DPH (699 482,78 Kč včetně DPH), která byla stanovena na základě chybného výpočtu Valorizace Zhotovitelem při nesprávné aplikaci Vzorce č. 2. Za účelem narovnání hodnoty Valorizace Zhotovitel provedl opravu výpočtu Valorizace a vystavil fakturu č. F2013-10/001 v částce 1 051 022,49 Kč bez DPH (1 271 737,21 včetně DPH). Tuto fakturu se Objednatel zavazuje na základě tohoto Dodatku uhradit Zhotoviteli nejpozději do data uvedeného v článku II. odst. 8. tohoto Dodatku. ó. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli nad rámec Slevy z Valorizace dále ještě slevu odpovídající rozdílu v DPH po zákonné změně sazby DPH ve výši 10 510,22 Kč bez DPH (12 717,37 Kč včetně DPH) z titulu chybného výpočtu Valorizace faktur č. F 2010-06/001, F2010-07/001 a F 2 0 10-08/001. Sleva se týká úhrady faktury č. F2013- 10/ 0 0 1 . 7. Zhotovitel se dále zavazuje, že chybný vypočet Valorizace ve faktuře č. F2016-4/1, jejíž rozdíl vůči výpočtu dle Vzorce č. 3 představuje částku 144,68 Kč bez DPFí (175,06 včetně DPH), nebude Zhotovitelem nárokován k úhradě a zůstává ve prospěch Objednatele. 8. Hodnota Valorizace, kterou Objednatel uhradí Zhotovitel podle článku II. odst. 3. až 7. Stránka 5 z 9 D o d atek Č. 3 k S o u h rn u sm lu v n ích d o h o d R 6 L u b en ec - B o šo v íohoto Dodatku, činí 110 029 908,90 K č s DPH . Objednatel zavazuje na tuto částku uhradit Zhotoviteli nejpozději do 60 dnů po podpisu tohoto Dodatku. III. Vzdání se nároku 1. ŘSD ČR tím to výslovně uznává co do důvodu a výše svůj dluh spočívající v povinnosti uhradit Sdružení Č ástku V alorizace ve výši uvedené v článku II. odst. 3 tohoto D odatku vzniklý z důvodů uvedených ve Sm louvě o dílo ve znění tohoto Dodatku a zavazuje se bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku, nejpozději však do 60 dnů od podpisu tohoto Dodatku, Částku Valorizace ve výši uvedené v článku II odst. 3 tohoto Dodatku uhradit. Zhotovitel uhrazenou Částku Valorizace započte na Objednatelem dosud neuhrazené částky jednotlivých faktur, které v průběhu realizace stavby vystavil, když tyto neuhrazené částky faktur měly představovat Zhotovitelem předpokládanou výši Valorizace, avšak do uzavření tohoto Dodatku ŘSD ČR odmítalo z důvodů uvedených v Pream buli tohoto Dodatku tyto částky uhradit. Objednatel se zápočtem dle předchozí věty výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že součástí Slevy z V alorizace dle článku II odst. 1 tohoto D odatku se rozum í rovněž Částka, v níž již v příslušných fakturách Sdružení V alorizaci uplatnilo a která přesahuje částku, kterou je Sdružení oprávněno dle tohoto Dodatku po zohlednění Slevy z Valorizace ve výši uvedené v článku II odst. 3 tohoto Dodatku na Valorizaci nárokovat. V takovém případě se Sdružení svého nároku v této částce vzdává a zavazuje se, že ji nebude po ŘSD ČR vym áhat, a zavazuje se nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku na tyto částky vystavit opravný daňový doklad (dobropis), jím ž výši pohledávky dle příslušných faktur sníží tak, aby výpočet V alorizace u jednotlivých faktur byl v souladu s tímto Dodatkem. 2. Sdružení prohlašuje, že Částka Valorizace dle předchozího odstavce tohoto článku Dodatku představuje úplné a konečné vyčíslení Valorizace dle Smlouvy o dílo a úhradou Částky Valorizace Objednatelem jeho nárok na úhradu Valorizace dle Smlouvy o dílo zaniká. 3. Sdružení se tímto vzdává práv/nároků specifikovaných níže v tomto článku Dodatku, které m u m ohly vzniknout a/nebo v budoucnu vzniknou přím o či nepřím o v souvislosti se skutečností, že ŘSD ČR až do uzavření tohoto Dodatku odm ítlo uhradit Valorizaci dle Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku III odst. 1 tohoto Dodatku, a ŘSD ČR s tím to postupem Sdružení souhlasí. Jedná se o tyto možné nároky Sdružení vzniklé v souvislosti s neuhrazeným i Částmi dosud vystavených faktur za Sdružením vypočítanou Valorizaci: (i) sm luvní pokuta dle článku 14.8 VOP ve znění ZOP (ii) úroky z prodlení dle § 369 a násl, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jak o „obchodní zák on ík 4'), a § 1970 zákona č. Stránka 6 z 9 D odatek č. 3 k Souhrnu sm luvních dohod R6 Lubenec ~ Bošov 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník") (iii) náhrada škody mj. dle § 373 a následující obchodního zákoníku včetně § 757, resp. § 2894 a následující občanského zákoníku včetně § 2910 a § 2913, (iv) nároky na dodatečnou platbu dle článku 20.1 VOP (dále jen „Nároky"). Pro případ, že by bylo nebo se ukázalo vzdání se Nároků dle předchozího odstavce jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Sdružení vzdát se Nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve íhůtě pěti (5) dnů ode dne písemné výzvy ŘSD ČR. Sdružení prohlašuje a zavazuje se ŘSD ČR, že Nároky nepostoupilo jiné osobě před uzavřením Dodatku a že Nároky nepostoupí po jejím uzavření. Sdružení prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněno Dodatek uzavřít a že jejím uzavřením neporuší žádnou povinnost vyplývající mu z právní úpravy či jiné smlouvy. Dodatek neznamená uznání důvodnosti Nároků ze strany ŘSD ČR. Smluvní strany prohlašují, že vzdáním se Nároků dle tohoto článku 111 Dodatku ze strany Sdružení nejsou žádným způsobem dotčena jakákoliv práva a nároky Sdružení, které mu vznikly v důsledku prodlení Objednatele s úhradou plateb za provedení Díla dle Smlouvy o dílo, tj. částek Sdružením dosud vyfakturovaných vyjma částek vyfakturovaných za Sdružením vypočítanou Valorizaci. Objednatel tímto výslovně uznává co do důvodu a výše svůj dluh spočívající v povinnosti uhradit Sdružení vzniklé úroky z prodlení a smluvní pokuty dle článku 14.8 VOP ve znění ZOP v celkové výši ,12 436 655,97 Kč, které vznikly z důvodu prodlení Objednatele s úhradou plateb za provedení Díla dle Smlouvy o dílo, a zavazuje se jej v uvedené výši bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku, nej později však do 60 dnů od podpisu tohoto Dodatku, uhradit. Sdružení prohlašuje, že si není vědomo existence dalších nároků vzniklých v důsledku prodlení Objednatele s úhradou plateb za provedení Díla. IV. Závěrečná ustanovení Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se tohoto Dodatku, musí být učiněna v písemně formě po sobě číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, opatřených podpisy obou Smluvních síran. Jinou než písemnou formu Smluvní strany výslovně vylučují. Tento Dodatek a právní vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající z tohoto Dodatku a vzniklé v souvislosti s ním budou rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušným soudem České republiky. Tento Dodatek byl sepsán a podepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností Stránka 7 z 9 Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod R6 L u b e n e c - Bošov originálu, v českém jazyce, z nichž si Objednatel ponechá dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení. 4. Smluvní strany prohlašují, že deklarace jejich vůle při uzavírání Smlouvy o dílo, jak je činěna v tomto Dodatku, se vztahuje výhradně ke Smlouvě o dílo a není záměrem stran, aby byla jakkoliv výkladem kteroukoliv ze Smluvních stran rozšířena na jakýkoliv jiný smluvní vztah, jehož účastníky jsou ŘSD ČR, EUROVIA, GEOSAN a/nebo AZ SANACE, rovněž jako není úmyslem Smluvních stran mezi těmito účastníky zavést jakoukoliv zvyklost či praxi. 5. Smluvní strany prohlašují, že si důkladně tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a posoudily jeho obsah, který neshledávají rozporným, stejně tak jako plnění vyplývající z tohoto Dodatku, které neshledávají mezi Smluvními stranami hrubě nepoměrným. Smluvní strany dále prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že jej uzavírají nikoli v tísni nebo za nevýhodných podmínek pro některou z nich, a že se zavazují jej řádně plnit. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Přílohy: 1. Plná moc ........ ............. ........ ze dne 10. října 2015 2. Výpočet zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty ke dni 30. června 2016 V Praze dne 2 9 - 11- 2016 Jméno: Společnost: Funkce: Jméno: EUROVIA CS, a.s. Jméno: EUROVIA CS, a.s. Společnost: předseda představenstva Společnost: člen-představenstva Funkce: Funkce: IC| Stránka 8 z 9 PUfiOVIA C S .a.s Národnf 138/10 UO 00 Praha 1 Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod R6 Lubenec - Bošov 1STAVEBNÍ GEOSAN STAVEBNÍ a. s. U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7 Jméno: | na zákl; L. »DIČ:,CZ25&71464 t , Společnost: GEOSAN STAVEBNÍ a.s. -p m e jn o ci ze dne 1Vn jn a 2010 Funkce: výkonný ředitel Jméno: S polečnost:/ AZ SANACE a.s. Funkce: statutární ředitel R Z S fí f; ■•c :: 400 01 0 s‘i nad l DIČ: CZ25C326 Stránka 9 z 9 PLNÁ MOC společnost GEOSAN STAVEBNÍ a. s., IČO: 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín lil, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392, zastoupená panem ...................................................., statutárním ředitelem, tímto zmocňuje ........ .................................... ............. .............. .......... ........................... ..............., výkonného ředitele společnosti, aby za společnost GEOSAN STAVEBNÍ a. s. na základě této plné moci: právně jedna) vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv, zastupoval zmocniteie v řízeních před všemi správními orgány, právně jednal v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv, právně jednal vůči zaměstnancům zmocniteie, jinak právně jednal ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocniteie, a v těchto věcech aby uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podával a bral zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podával přihlášky a účastnil se výběrových řízení, vydával stanoviska a prohlášení, přijímal plnění, uplatňoval nároky a vzdával se jich. Zmocněnec je oprávněn pověřit dalšího zástupce v rozsahu jím udělené plné moci. V Praze dne 1. 10, 2015 Přijímám zmocnění: .......................................... statutární ředitel GEOSAN STAVEBNÍ a. s. ........ ........... ........... výkonný ředitel