Textová podoba smlouvy - Hlídač státu.

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud

Geologisches und hydrogeologisches Gutachten Anlage Nr. 1.1 Blatt 1/47

inkl. BIM-Leistungen Zum Vertrag Nr.

20FEI45240 Neubaustrecke Dresden-Prag Geologische und Hydrogeolo- 20FEI45240
gische Gutachterleistungen grenzübergreifender Planungsraum

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht
an dieser Unterlage das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG

Die Leistungsbeschreibung enthält die Vorgaben zur Anwendung der „BIM-Methodik – Digitales
Planen und Bauen“ für die hier gegenständlich benannte Planungsleistung.
Anwendungsbereich:

 bei Projekten der DB Station&Service AG
 bei Projekten der DB Netz AG

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

inkl. BIM-Leistungen Zum Vertrag Nr.

20FEI45240 Neubaustrecke Dresden-Prag Geologische und Hydrogeolo- 20FEI45240
gische Gutachterleistungen grenzübergreifender Planungsraum

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Inhalt Siehe Anlage 1 und
Maßnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen Blatt 3 bis 4

übertragene Leistungen Blatt 5 bis Blatt 25
zur Übertragung vorgesehene Leistungen (Option) Blatt 26 bis Blatt 47

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

inkl. BIM-Leistungen Zum Vertrag Nr.

20FEI45240 Neubaustrecke Dresden-Prag Geologische und Hydrogeolo- 20FEI45240
gische Gutachterleistungen grenzübergreifender Planungsraum

Vorbemerkungen:

Mit der vorliegenden Ausschreibung werden entsprechend dieser Anlage beigefügten Leistungsbe-
schreibungen sämtliche geologischen und hydrogeologischen Gutachterleistungen bis zum Ab-
schluss der Vorplanung (Gesamtplanerleistung) beauftragt. Darin eingeschlossen ist die geologi-
sche und hydrogeologische Begutachtung der Bohrkampagne 1 (DE), deren Leistungen ab
08/2020 ausgeführt werden. Diese Begutachtung erfordert neben der geologischen und hydrogeo-
logischen Fachbauleitung auch die Einarbeitung der Ergebnisse der Bohrkampagne 1 (DE) in die
Attributliste, das digitale Baugrundmodell und in das durch den AN zu erstellende Baugrundgut-
achten.

Die Bewertung umfasst auch die Ergebnisse der Bohrkampagne 2a (CZ), die außerhalb dieser
Ausschreibung separat bearbeitet wird.

Alle weiteren geologischen und hydrogeologischen Gutachterleistungen sind lediglich optionaler
Bestandteil dieser Ausschreibung.

In diesem Projekt übernimmt der Objektplaner konstruktiver Ingenieurbau federführend die Ge-
samtplanung und stellt die BIM-Gesamtkoordination sicher.

Die Bearbeitung durch den AN hat in ganzheitlicher Form unter Berücksichtigung aller geologi-
schen und hydrogeologischen Anforderungen zu erfolgen.

Im Rahmen der Bearbeitung ggf. erforderlich werdende Untersuchungen und Beurteilungen zu Va-
rianten sind im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten.

Sofern weitere Unterlagen und Vorgaben während der planungsbegleitenden Beraterleistung not-
wendig werden, sind diese beim Auftraggeber abzufordern.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Arbeitsergeb-
nisse und die Funktionalität seiner Beraterleistung bezogen auf die bewerteten Unterlagen des
Hauptplaners insbesondere hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit.

Abstimmungen mit den beteiligten Stellen des AG sowie mit den beteiligten Dritten sind regelmä-
ßig zu führen, eventuelle Einflüsse aus diesen Abstimmungen sind in die Beraterleistungen mit zu
berücksichtigen und zu übernehmen.

Ferner sind Beratungen und Abstimmungen mit dem Freistaat Sachsen, weiteren Behörden und
sonstigen die Planung betreffenden Maßnahmen in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Hinweis:

In der Lph 1 / 2 ist zu differenzieren zwischen der Volltunnel und Teiltunnelvariante.

Leistungsschwerpunkte:

Zur Unterstützung des Gutachters und als Vertretung im Falle eines kurzfristigen Ausfalls des Gut-
achters hat der Auftragnehmer mindestens einen zusätzlichen fachlich gleichwertigen Mitarbeiter
im Projektalltag einzubinden.

Dem Teilnahmeantrag ist ein Organigramm beizulegen, welches alle mit der Leistung betrauten
Personen wiedergibt. Es ist für jeden Mitarbeiter die Berufserfahrung in Jahren anzugeben und der
vorgesehene Leistungsbereich. Ebenso sind Nachweise über die angegebene Berufserfahrung
und Referenzprojekte einzureichen.

Der AN vertritt als Sachverständiger die Interessen des AG für Bereiche des Tunnel- und Erdbaus,
sowie der Boden- und Felsmechanik, mit dem Ziel der wirtschaftlichen, zweckmäßigen und

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

inkl. BIM-Leistungen Zum Vertrag Nr.

20FEI45240 Neubaustrecke Dresden-Prag Geologische und Hydrogeolo- 20FEI45240
gische Gutachterleistungen grenzübergreifender Planungsraum

sicheren Durchführung der beabsichtigten Baumaßnahme. Im Hinblick auf die vom AG eingeschal-
teten Fachplaner prüft der AN deren Ergebnisse und berät diese aus Sicht seines Verantwortungs-
bereiches.
Die Leistungen des geologischen und hydrogeologischen Gutachters sind auf der Grundlage der
Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens, sowie der darauf aufbauenden Planungen, Abstimmun-
gen, Festlegungen und Besprechungen des AG mit seinem Hauptplaner und den eingeschalteten
Fachgutachtern zu erbringen.
Die Leistungen des geologischen und hydrogeologischen Gutachters sind weiterhin unter Berück-
sichtigung der Belange der Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit und der eisenbahnspezifischen
Gegebenheiten und der örtlichen Verhältnisse durchzuführen. Dabei ist die Einhaltung der Pla-
nungsparameter und Konstruktionselemente sowie die Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.
Der AN hat zusammen mit dem Hauptplaner die Dokumente und Angaben aus dem Raumord-
nungsverfahren kritisch zu prüfen und in Abstimmung mit dem AG hieraus eine Vorzugsvariante zu
entwickeln.
Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen in Abstimmung mit allen anderen Projektbeteiligten (AG,
Hauptplaner, Projektsteuerer, Baugrundgutachter, etc.) zu erbringen (Koordinations- und Koopera-
tionsverpflichtung).
Der Rahmenterminplan mit den zugrunde gelegten Meilensteinen ist zur Erbringung der Gutachter-
leistungen entsprechend zu berücksichtigen.
Die detailliert zu erbringenden Leistungen sind den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 1.1) des
Vertrages zu entnehmen.
Alle vom Auftragnehmer erstellten Stellungnahmen und Gutachten sind zweisprachig (deutsch und
tschechisch) abzufassen.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 5/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

1 Klärung der Aufgabenstellung, Auswertung vorhandener Unterlagen
und Baugrunduntersuchung

1.1.1 Klärung der Aufgabenstellung X

Auf der Basis der vorliegenden Unterlagen ist die Aufgabenstellung zu klä-
ren, ein Untersuchungskonzept zu erstellen und mit dem AG abzustimmen.

Der erforderliche Untersuchungsraum für alle Teilmaßnahmen ist abzu-
grenzen, die projekt-, maßnahmen- und fachspezifisch erforderlichen Un-
tersuchungsinhalte sind unter Berücksichtigung vorhandener Daten festzu-
legen, ein Terminplan für eigene und ggf. fremd zu vergebende Leistungen
ist auf Grundlage der Vertragstermine zu erstellen und dem AG vorzulegen.

1.1.2 Auswertung vorhandener Unterlagen X

Der AN hat vorhandene geotechnisch relevante Unterlagen und Erkennt-
nisse für den Untersuchungsraum zu beschaffen und auszuwerten (bei-
spielsweise über Geologische Landesämter, Kommunen und Behörden
usw.)

Vorhandene Unterlagen können u. a. sein:

 (Hydro-)geologische Übersichtskarten
 (Hydro-)geologische Spezialkarten
 topographische Karten und Flurkarten
 Vermessungspläne
 Luftaufnahmen
 Archivunterlagen zu bereits vorhandenen Bohr- und Erkun-

dungsprogrammen im Projektgebiet
 Archivunterlagen zu bestehenden Bauwerken
 Unterlagen zum Altbergbau
 Auskunft über Altlastenverdachtsflächen
 Kabel- und Leitungspläne
 Geogene Verdachtsflächen

Streckenzustand (insbesondere Auswertung Gleismessschriebe, bisheri-
ger Instandhaltungsaufwand, (die Daten sind bei der vertragsabwickelnden
Stelle der DB AG abzufragen)

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 6/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

1.3 Baugrunduntersuchung und Beratung des AG bei der Erstellung von
Vergabeunterlagen

1.3.1 Baugrundaufschluss - Konzept und Umfang X

Auf der Grundlage der Maßnahmenplanung des Auftraggebers ist das Un-
tersuchungskonzept für das Bohr- und Erkundungsprogramm mit Proben-
nahme sowie ggf. dem Ausbau von Messstellen vom AN zu entwickeln.
Hierbei ist der in DIN 4020 angegebene Untersuchungsumfang in Abhän-
gigkeit von den geotechnischen Kategorien der Bauwerke zu berücksichti-
gen.

Der Untersuchungsraum wird vom AN - in Abstimmung mit dem AG - fest-
gelegt und bei Erfordernis in schlüssige Teilbereiche gegliedert.

 Der AN berücksichtigt, dass der Umfang der Untersuchungen
 auf die Größe und flächenhafte Ausdehnung der Bauwerke/ Bau-
behelfe/ Anlagen etc. abgestellt wird

 den jeweiligen Gebirgs- und Bodeneigenschaften Rechnung trägt,
den jeweils spezifischen Belangen der (Teil-) Objekte gerecht wird
und die Vorgaben der einschlägigen technischen Regelwerke und
Vorschriften sowie sonstigen Unterlagen umfassend einhält

 Der AN hat insbesondere sicherzustellen, dass bei Bohrungen und
Sondierungen
 die Erkundungstiefe so gewählt wird, dass alle maßgebenden
Schichten erfasst werden

 geeignete Bohrdurchmesser, Bohreinrichtungen, Bohrneigungen
gewählt werden

 die Bodenproben fach- und sachgerecht für den vom AG vorgege-
benen Zeitraum gelagert werden

 die Entsorgung nach Maßgabe des AG erfolgt

 Mit dem Konzept für Bohrungen sowie dem Ausbau dieser zu
Grundwassermessstellen auch ausreichende Aussagen zur Hydro-
logie getroffen werden können

Der AN entwickelt und optimiert – in Abstimmung mit dem AG - sein Leis-
tungsprogramm hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Terminsicherheit und Kosten.
Kostenrelevante Veränderungen sind vom AG vor Ausführung genehmigen
zu lassen. Bei Vorgabe eines Untersuchungsprogramms durch den AG
sind gegebenenfalls Empfehlungen für +alternative Untersuchungen bzw.
Optimierungen vorzuschlagen.

1.3.1.1 Planung geologischer Arbeiten auf tschechischem Gebiet X

Die geologischen Arbeiten werden gemäß dem genehmigten Projekt der
geologischen Arbeiten durchgeführt, das insbesondere das Ziel der geolo-
gischen Arbeiten zum Ausdruck bringt und das methodische und

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 7/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt
technische Verfahren ihrer professionellen, rationalen und sicheren Um-
setzung festlegt

Bei der Planung der geologischen Arbeiten wird aus der Bewertung der
Ergebnisse und Kenntnisse früherer geologischer Arbeiten ausgegangen.

Das Projekt der geologischen Arbeiten und seine Änderungen, die Ma-
schinenbohrarbeiten mit einer Tiefe von mehr als 30 m oder Maschinen-
bohrarbeiten mit einer Gesamtlänge von mehr als 100 m umfassen, sind
der Regionalbehörde vorzulegen, in deren Verwaltungsbezirk die Arbeiten
im Zusammenhang mit dem Eingriff in das betreffende Grundstück fallen,
und zwar mindestens 30 Tage vor Beginn der Arbeiten, die mit dem Ein-
griff in das Grundstück verbunden sind. Die Regionalbehörde wird das
Projekt innerhalb von 30 Tagen im Hinblick auf durch besondere gesetzli-
che Bestimmungen geschützte Interessen kommentieren. In begründeten
Fällen kann sie dem Auftraggeber Maßnahmen zur Beurteilung durch
Sachverständige durch den tschechischen geologischen Dienst, zur biolo-
gischen Beurteilung oder ein anderes Gutachten oder ein anderes Doku-
ment auferlegen. In einem solchen Fall ist der Beginn der Arbeiten um ei-
nen angemessenen Zeitraum zu verschieben.

Das Verfahren für die Planung geologischer Arbeiten ist im Dekret Nr.
369/2004 Slg. über die Planung, Durchführung und Auswertung geologi-
scher Arbeiten, die Meldung von Risiko-Geofaktoren und das Verfahren
zur Berechnung der Reserven für ausschließliche Lagerstätten festgelegt.

1.3.2 Labor- und Feldversuche - Konzept und Umfang X

Mit dem Konzept für die im Labor und vor Ort durchzuführenden geotech-
nischen Versuche muss eine ausreichend genaue Beschreibung und Klas-
sifizierung der im Untersuchungsraum anstehenden Böden und Festge-
steine gewährleistet werden. Die Ergebnisse des Versuchsprogramms
müssen eine Festlegung aller relevanten Bodenkennwerte und felsmecha-
nischen Kennwerte ermöglichen.

Es sind des Weiteren auch Feldversuche für hydrogeologische Angaben
(u.a. Wasserdurchlässigkeit) einzuplanen. Art und Umfang der Labor- und
Feldversuche muss so festgelegt werden, dass zu den unter Kapitel 2 und
3 aufgezählten Angaben ausreichend abgesicherte Ergebnisse dargestellt
und bewertet werden können. Der Umfang der erforderlichen Labor- und
Feldversuche ist zudem auf der Basis der vorliegenden Unterlagen und der
Maßnahmenplanung des AG festzulegen. Das auszuführende Versuchs-
programm ist in Abstimmung mit dem AG auf die tatsächlichen Verhältnisse
anzupassen.

Der AN hat den Umfang der erforderlichen Labor- und Feldversuche auf
der Basis der vorliegenden Unterlagen und der Maßnahmenplanung des
AG festzulegen. Das auszuführende Versuchsprogramm ist in Abstimmung
mit dem AG auf die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 8/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Der AN entwickelt und optimiert – in Abstimmung mit dem AG - das Leis-
tungsprogramm hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Terminsicherheit und Kos-
ten. Kostenrelevante Veränderungen sind vom AG vor Ausführung geneh-
migen zu lassen.

1.3.3 Vorbereitende Arbeiten des AN X

Der AN hat im Vorfeld der erforderlichen Baugrunderkundung, soweit zu-
treffend, folgende Leistungen zu erbringen:

 Altlastenverdachtsflächen (Basis: vorhandene Kartenunterla-
gen, Berichte, etc.) in Abstimmung mit dem Sanierungsma-
nagement der DB AG identifizieren und abgrenzen

 Kampfmittelverdachtsflächen in Abstimmung mit dem AG bzw.
Projektmanagement aufzeigen

 Zuwegung zu den Aufschlussansatzpunkten unter Berücksich-
tigung möglicher Erschwernisse festlegen und Nutzbarkeit vor
Ort prüfen

 Optimieren des Geräteeinsatzes im Rahmen des Untersu-
chungskonzeptes

 Leitungen, Kabel und/oder andere Unterflursysteme im
Baustellenbereich recherchieren

 Maßnahmen zur Absicherung und Bewachung der Bohrun-
gen/der Aufschlüsse festlegen

 Regelungen bei Erkundungen im Gleisbereich (u. a. Gesetzli-
che Unfallverhütungs-Vorschriften -GUV-, Betriebs- und Bau-
anweisung
–Betra-, Sicherungsplan) berücksichtigen

 Genehmigungen für die Ausführung des Erkundungspro-
gramms bei den zuständigen Stellen der DB und Behörden so-
wie Betretungserlaubnisse für die betroffenen Grundstücke
beim Eigentümer beantragen und termingerecht vor Beginn der
Bohrarbeiten einholen, sofern der AN die Bohrarbeiten selbst
durchführt

 Mitwirkung bei der späteren Übernahme von Messstellen z. B.
Grundwassermessstellen (GWM) durch Dritte

1.3.4 Erfordernisse und Vorgaben zur Verfüllung der Bohrpunkte und Messstel-
len festlegen.
Erstellung von separaten Ausschreibungsunterlagen

1.3.4.1 Leistungen bei der Ausschreibung der Aufschluss- und Erkundungs- X
arbeiten (Ersatzposition für BIM siehe 1.3.4.3)

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 9/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Die Ausschreibungsunterlagen für die gewerblichen Bohr- und Erkun-
dungsarbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem AG und seiner Fach-
planer zu erstellen.

Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den AG.

In den Ausschreibungsunterlagen sind die zu erbringenden Leistungen
gemäß § 9 VOB/A zu beschreiben. Neben den Angaben nach DIN 18299
sind hierfür u. a. ggf. erforderlich:

 Allgemeines (auch Sorgfaltspflicht, Gerätequalität etc.)
 Erkundungsraster
 Aufschlussart/-bezeichnung (Bohrungen, Sondierungen,

Schürfen, usw.)
 Aufschlüsse im Gleisbereich (Sicherungsplan, Betra, Sipo

usw.)
 Angabe der zu erwartenden Bodengruppen nach DIN 18196

und der Homogenbereiche DIN 18300 ff.
 Beschreibung der Aufschlussverfahren
 Bohrlochwasserstände mit Angabe der Messhäufigkeit
 Wasserstandsmessungen mit Angabe der Messhäufigkeit
 Ausbau von Messstellen (z. B. Grundwassermessstellen)
 Erforderliche Bohrtiefen und Bohrkerndurchmesser
 Art und Umfang der Probennahme und der Probenqualität
 Bohrkernlagerung und –Behandlung sowie Aufbewahrung der

Bodenproben
 Bohrlochverfüllung
 Bohrlochversuche
 Oberflächengeophysik (z. B. Georadar)
 Berichtswesen, Dokumentation (Berichte, Schichtenverzeich-

nisse, Bohrprofile, Probeentnahmeprotokolle, Bohrkernfotos,
usw.), digitale Formate mit Angabe der erforderlichen Auflö-
sung (Pixel)
 Zuwegungen und zur Verfügung stehende Infrastruktur (z. B.
Strom- und Wasserversorgungsmöglichkeiten)
 Erschwernisse beim Umsetzen des Bohrgerätes
 Umwelttechnische Untersuchungen (in Abstimmung mit dem
Sanierungsmanagement)
 Untersuchung des Gleisschotters/Altschotters gemäß Richtli-
nie 880.4010

Der AN hat weiterhin maßgeblich bei der fachtechnischen Prüfung und
Wertung der Angebote mitzuwirken (u. a. Aufstellung der Bewertungsmatrix
vor Ausschreibung, Wertung und Prüfung aller vorgelegten Angebote mit
Fortschreibung der Bewertungsmatrix, detaillierte Fachtechnische

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 10/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Stellungnahme zu allen Angeboten mit evtl. vorgelegten Sondervorschlä-
gen/Nebenangeboten).

1.3.4.2 Leistungen bei der Ausschreibung der Labor- und Feldversuche X

Hierzu ist der Umfang der erforderlichen Labor- und Feldversuche sowie
deren Dokumentation vom AN auf der Grundlage seines Untersuchungs-
konzeptes festzulegen und in Abstimmung mit dem AG in einer Leistungs-
beschreibung mit Leistungsverzeichnis zu erfassen.
Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den AG.

Der AN hat weiterhin maßgeblich bei der fachtechnischen Prüfung und
Wertung der Angebote mitzuwirken (u. a. Aufstellung der Bewertungsmatrix
vor Ausschreibung, Wertung und Prüfung aller Angebote).

1.3.4.3 Leistungen bei der Ausschreibung der Aufschluss- und Erkundungs- X
arbeiten (Ersatzposition BIM für 1.3.4.1)

Die Ausschreibungsunterlagen für die gewerblichen Bohr- und Erkun-
dungsarbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem AG und seiner Fach-
planer zu erstellen.

Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den AG.

In den Ausschreibungsunterlagen sind die zu erbringenden Leistungen
gemäß § 9 VOB/A zu beschreiben. Neben den Angaben nach DIN
18299 sind hierfür u. a. ggf. erforderlich:
 Allgemeines (auch Sorgfaltspflicht, Gerätequalität etc.)
 Erkundungsraster
 Aufschlussart/-bezeichnung (Bohrungen, Sondierungen,
Schürfen, usw.)
 Aufschlüsse im Gleisbereich (Sicherungsplan, Betra, Sipo
usw.)
 Angabe der zu erwartenden Bodengruppen nach DIN 18196
und der Homogenbereiche DIN 18300 ff.
 Beschreibung der Aufschlussverfahren
 Bohrlochwasserstände mit Angabe der Messhäufigkeit
 Wasserstandsmessungen mit Angabe der Messhäufigkeit
 Ausbau von Messstellen (z. B. Grundwassermessstellen)
 Erforderliche Bohrtiefen und Bohrkerndurchmesser
 Art und Umfang der Probennahme und der Probenqualität

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 11/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Bohrkernlagerung und –Behandlung sowie Aufbewahrung der
Bodenproben

 Bohrlochverfüllung
 Bohrlochversuche
 Oberflächengeophysik (z. B. Georadar)
 Berichtswesen, Dokumentation (Berichte, Schichtenverzeich-

 Erschwernisse beim Umsetzen des Bohrgerätes
 Umwelttechnische Untersuchungen (in Abstimmung mit dem

Sanierungsmanagement)
 Untersuchung des Gleisschotters/Altschotters gemäß Richtli-

nie 880.4010
 Die Übergabeform der Aufschluss- und Erkundungsdaten

muss eine Weiterverarbeitung im BIM-Modell/Bauwerksdaten-
modell effektiv zulassen

1.3.5 Aufgaben des AN als Fachbauüberwachung der Aufschluss- und Er- X
kundungsarbeiten
Folgende Leistungen hat der AN u. a. zu erbringen:
Die Bohr- und Erkundungsarbeiten einschließlich der eventuell erforderli-
chen Feldversuche der/des beteiligten Bohrunternehmers sind zu überwa-
chen und durchgeführten Bauüberwachungsleistungen sind zu dokumen-
tieren

 Dokumentation des ursprünglichen Zustandes der in Anspruch
zu nehmenden Flächen mit Fotos und Protokoll unter Teil-
nahme der Bohrfirma und des Eigentümers

 Örtliche Vorbereitung, Abwicklung, Lenkung und Überwachung
der Bohrarbeiten und Feldversuche

 Aufmaße mit den Bohrunternehmen
 Beschaffung der Bescheinigung des jeweiligen Grundeigentü-

mers/Nutzers bezüglich des erfolgten Wiederherstellens des
vertraglich vereinbarten Zustandes/ der Erfüllung aller Aufla-
gen und der Freistellung des Auftraggebers von Forderungen
 Entstehen im Rahmen der Aufschlussarbeiten Schäden am/an
Eigentum/ Anlagen Dritter, wird der AN, sofern der

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 12/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Auftraggeber den Schaden zu vertreten hat, in der Schadens-
regulierung wie folgt tätig:

 Fertigung einer umfassenden Dokumentation zum Schadensfall

 Mitwirkung bei den Verhandlungen mit den Grundstückseigen-
tümern über Entschädigung von Flurschäden, soweit durch
Bohrarbeiten und Feldversuche des Bohrunternehmens verur-
sacht und vom Auftraggeber zu vertreten

 Verfolgung des Vorgangsabschlusses unter Einhaltung der for-
malen Erfordernisse (Vereinbarung zur Schadensregulierung)

 Sachliche und rechnerische Rechnungsprüfung
 Bohrkernaufnahme und Festlegung zu Entnahmetiefe und Art

von Proben für bodenmechanische Versuche
 Überwachung der vertragsgemäßen Festlegung und Einmes-

sung der Bohransatzpunkte
 Überwachung des Zeitplans der Erkundungsarbeiten, bei Er-

fordernis Festlegung von Gegensteuerungsmaßnahmen zur
Einhaltung
 Sicherstellung der vertragsgemäßen Kerndokumentation
 Verfolgen der richtigen Verfüllung nach den definierten Vorga-
ben

2 Geotechnisches Gutachten

2.1 Inhalt und Struktur (Streckengutachten, oberirdische Anlagen) X
(Ersatzposition BIM siehe 2.4)

Das geotechnische Gutachten soll in Erweiterung der DIN 4020 bzw. EC 7-
2 folgendermaßen gegliedert werden:

Abschnitt 1: Darstellung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse

Allgemeines und Aufgabenstellung

 Beschreibung der Aufgabenstellung
 Beschreibung des Planungsbereiches (Lage, Trassenverlauf,

Morphologie, Gelände etc.) Benennung bahnbetriebliche Stre-
ckenangaben (Streckenkategorie, Höchstgeschwindigkeit
etc.)
 Beschreibung der vorhandenen und geplanten Bauwerke und
Fahrwegkonstruktionen
 Verwendete Unterlagen und Literatur

Baugrundaufschluss

 Angaben über Art und Umfang der Baugrunderkundungen
einschließlich evtl. durchgeführter Feldversuche und einge-
bauter Messtechnik

Geologischer und hydrogeologischer Überblick und Grundlagenermittlung

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 13/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Beschreibung der übergeordneten geologischen und hydroge-
ologischen Verhältnisse (u. a. Schichtenaufbau) und Beson-
derheiten (z. B. Erdbebengefährdung nach DIN 4149, Auslau-
gungs- oder Erdfallgebiete)

 Darstellung der Ergebnisse der Sichtung und Prüfung hydroge-
ologischer Unterlagen.

 Dokumentation von Ortsbesichtigungen zum Feststellen von
örtlichen Gegebenheiten und Randbedingungen.

 Geologische Verhältnisse
 Lagerstätten, Bergbau, anthropogene Einflüsse
 Angaben zu Störungszonen, Rutschungen, Erdfälle

Baugrundverhältnisse

 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-
untersuchungen

 Beschreibung und Charakterisierung der einzelnen Baugrund-
schichten (Homogenbereiche)

 Belegung dieser Homogenbereiche mit charakteristischen bo-
denmechanischen Kennwerten und repräsentativen Kenngrö-
ßen u. a.:

 Bodengruppen nach DIN 18196
 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 14/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Konsolidierungsbeiwert
 Dynamischer / statischer Verformungsmodul
 Fertigen eines Übersichtslageplanes zur Einordnung des Untersu-
chungsgebietes in die Region
 Fertigen von Aufschlusslageplänen
 Erstellen von Baugrundprofilen/-schnitten mit Bezug auf den jeweili-
gen Bauwerks-/ Trassenabschnitt
 Beschreibung und Bewertung der Baugrundschichten (Homogenbe-
reiche) mit Hinblick auf eine mögliche Schadstoffbelastung
 Organoleptische Beschreibung (Geruch, Farbe, Fremdbe-

standteile, Hinweise auf Verunreinigung usw.)
 Beschreibung möglicher Bodenverunreinigungen (Unterschei-

dung antropogen/geogen, Altlasten und Altlastenverdachtsflä-
chen, Schadstoffe, räumliche Eingrenzung, Verursachung)

Angaben bei Maßnahmen mit Gleiserneuerung

 Bettungsdicke + Beschreibung, Querneigungen, Entwässerungsan-
lagen, Instandhaltungsaufwand/Ist-Gleislage, ggf. Angaben zur Bau-
werks-/Streckenhistorie, Schottersäcke, Packlagen,

 Zustandsbewertung des vorhandenen Tragschichtsystems bzw. der
Dämme

 Angabe des hydrologischen Falls

Hydrogeologische Verhältnisse

 Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, hydrogeologische Parame-
ter

 Grundwasserstände, soweit erforderlich Fließrichtung und Grund-
wasserbeschaffenheit

 Darstellung der räumlichen Ausgangslage das Grundwasser betref-
fend in Verbindung mit topographischen Unterlagen mit oberirdi-
schen Wasserscheiden, Fließgewässern, Kleingewässern, Vernäs-
sungsgebieten.

 Darstellung der Grundwasserfließrichtung in den oberflächennahen
Grundwasserleitern.

 Angabe der KOSTRA Niederschlagswerte und der Bemessungsnie-
derschläge unter Berücksichtigung der regionalen Niederschlags-
auswertungen des DWD bis einschließlich 2020 bis zum Wieder-
kehrintervall T = 100 Jahre.

 Darstellung des Grundwasserflurabstands (aus vorliegenden lang-
jährigen Messreihen von Landesmessstellen sind mittlere Grund-
wasserstände sowie Hoch- und Niedriggrundwasserstände abzulei-
ten).

 Darstellung der hydrologischen Hauptkennwerte (MNW, MW, MHW)
der Fließgewässer

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 15/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Darstellung der Verschmutzungsempfindlichkeit (durch Bautätigkeit,
auch z.B. bei Verwendung von hydraulischen Bindemitteln zur Bo-
denverbesserung).

 Oberflächengewässer
 Durchlässigkeit Bodenschichten, Grundwasserchemismus
 Soweit erforderlich Grundwasserverunreinigungen, Parameter, Aus-

dehnung und Ursachen
 Beton- /Stahlaggressivität

Wasserwirtschaftliche Verhältnisse

 Grundwassernutzung
 Wasserschutzgebiete
 Überschwemmungsgebiete und Gefährdungen durch Hochwässer
 Wassergewinnungsanlagen mit oder ohne Schutzzonen
 Erdbebenzonen

Abschnitt 2: Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse

Baugrundbeurteilung

 Geotechnische Bewertung und Beurteilung der unter Abschnitt 1
dargestellten Untersuchungsergebnisse

 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Interaktion Bau-
werk – Boden u. a.
- Tragfähigkeit
- Verformungsverhalten
- Frostverhalten

 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Belange der Bau-
ausführung u. a.
- Lösbarkeit
- Rammbarkeit
- Sensitivität gegenüber Witterungseinflüssen, Erschütterungen

Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse

 Erarbeiten von Aussagen zu maßgebenden Bemessungs-GW-
Ständen (während Bauzeit und Nutzung) als Grundlage für die
Planung der Ingenieur-und Erdbauwerke.

 Erarbeiten von Aussagen zu möglichen Schwankungsberei-
chen der GW-Stände und deren Auswirkungen auf die Bemes-
sungs-GW-Stände.

 Erarbeiten von Aussagen zur Grundwasserneubildung, Grund-
wasserbeschaffenheit und Vorbelastungen.

Vorschlag für weitere Erkundungsphasen

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 16/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse aus den bisherigen
Untersuchungen und des aktuellen Planungsstandes sind ggf. weiterge-
hende Erkundungsphasen in Art und Umfang zu beschreiben.

Abschnitt 3: Folgerungen, Empfehlungen, Hinweise

Gründungsempfehlung für Gleis- und Kunstbauwerke

 Angabe geeigneter Gründungsarten (Regelgründungen) einschließ-
lich Verformungsgrößen

 Empfehlung für eine wirtschaftlich und technisch optimierte Grün-
dung

 Zulässige Bodenpressungen nach DIN 1054 und sonstige Angaben
zur Gründungsbemessung

 Angabe zu erforderlichen Tragschichten (Dicke, Art, gleisgebunde-
ner/gleisloser Einbau)

 Angaben zu Pfahltragfähigkeiten
 Vorgaben zu Entwässerungsanlagen
 Gründungssohlen: Abnahmewerte für Planum
 Ggf. mechanische Reinigungsfähigkeit des Schotters

Geotechnische Angaben und Empfehlungen für Tunnelbauwerke

 Ergebnisse der Erkundungen
 Festigkeitsmechanische Eigenschaften des anstehenden Gebirgs-

stocks (z. B. Lagerungsdichte)
 Belegung des Ausbaus mit charakteristischen und repräsentativen

Kenngrößen und mechanischen Kennwerten
 geotechnische Empfehlungen zur Berechnung der Tunnel in den be-

stehenden Verhältnissen
 Geotechnische Empfehlungen für den Tunnelausbau mit Empfehlun-

gen zur bautechnischen Vorgehensweise
 Geotechnische Empfehlungen zum Tunnelbau im Festgestein

Gründungsempfehlung Erdbauwerke / Portalbereiche

 Böschungsneigungen bei Dämmen und Einschnitten
 Sicherung von sonstigen Geländesprüngen
 Sicherungsmaßnahmen von Böschungen
 erforderliche Untergrundverbesserungen
 evtl. notwendige Beobachtungsmethoden
 Unterbau, Abnahmewerte für Planum
 Mögliche Stützkonstruktionen
 Angaben zur Entwässerung

Baubehelfe und Bauausführung

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 17/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Herstellung von Baustraßen und Baugruben (ggf. mit Angaben zur
Wasserhaltung)

 Gewinnung von Baustoffen,
 Angabe zur Beeinflussung von Bauwerken
 Eignung und Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial, Bewertung

des Bodens als Baustoff (z. B. Austauschmaterial, Dammschüttstoff,
Frostschutzmaterial, Hinterfüllung etc.), ggf. mit Bodenbehandlung
 Auswirkungen von Wasser im Boden
 Zwischenlager, Deponien

Auswirkungen auf Oberflächengewässer, Grundwässer und Wassergewin-
nungsanlagen

 Aufführen der wasserrechtlichen Tatbestände (§ 3 WHG)
 Gliederung der Auswirkungen für den Bau- und Endzustand bzw.

Gliederung in ständige und temporäre Beeinflussung
 Aufzeigen der Schutz- und Ersatzmaßnahmen
 Angabe zur Verwendungsmöglichkeit von Recycling- oder industriell

hergestellten Baustoffen
 Beurteilung der Verkehrsanlagen und der Ingenieurbauwerke hin-

sichtlich Beeinträchtigung der Oberflächen- und Grundwässer; z.B.
Veränderung des Abflussverhaltens bei unterschiedlichen Wasser-
ständen, Auswirkungen auf grundwasserabhängige Biotope und
Torfkörper.
 Darstellung von Maßnahmen zur Gewässersicherung bzw. zum
Schutz des Grundwassers bei Gefahrgutunfällen.
 Erarbeiten von Hinweisen für hydraulische Nachweise für die Bau-
werks-und Gründungsarten dieses Projektes
 Darstellung der Auswirkungen der Grundwasserstände in Abhängig-
keit von der Bauzeit mit Nennung der Annahmen und der Grün-
dungsvarianten (z.B. Grundwasserabsenkungen).

Zusammenfassung
Das geotechnische Gutachten ist mit einer Zusammenstellung der maßge-
benden Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die ge-
plante Baumaßnahme abzuschließen.
Anlagen
Das geotechnische Gutachten soll mindestens folgende Anlagen enthalten:
 Anlage 1:

Übersichtslageplan
Lageplan mit Darstellung der vorhandenen und der geplanten Bau-
körper und der Aufschlusspunkte; Lageplan mit Darstellung der
Trasse und Aufschlusspunkten
 Anlage 2:
Einzelergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. Bohrprofile,

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 18/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Sondierdiagramme und Pegelausbauzeichnungen im Maßstab 1:
100, Probenahmeplan)
 Anlage 3:
Gleisbauwerke: Geologischer Längsschnitt entlang der Trassen-
achse mit schematischer Darstellung (Strichprofile) der Bohrungen:
 Baugrundschichten/Homogenbereiche
 Grundwasserlinie
 geplante Baukörperkanten und Trasse mit Kilometrierung
 Unterlegtes Bewertungs-/Streckenband mit folgendem Inhalt:
- Art des Fahrweges (ebenerdig, aufgeständert, Damm etc.)
- Gründungsart und –form (Regelgründung) mit Angabe zu Verfor-
mungsgrößenordnung
Kunstbauwerke: Geologische Längs- und/oder Querschnitte mit An-
gabe aller bauwerksrelevanter Daten (z. B. Gründungssohle, OK trag-
fähiger Baugrund)

 Anlage 4:
Ergebnisse der Feld- und Laborversuche, Umwelttechnische Ergeb-
nisse

 Anlage 5:
Homogenbereiche (Die Anlage ist als Übersicht so eindeutig und er-
schöpfend zu erstellen, dass sie auch ohne Verwendung des Weite-
ren, vollständigen Baugrundgutachtens in der Ausschreibungsunter-
lage der Bauleistungen verwendet werden kann)

 Anlage 6:
Dokumentation der Einzelergebnisse der Erkundung (u.a. Schich-
tenverzeichnisse, Bohrkernfotos)

 Anlage 7:
Zusammenstellung aller vom AN eingeholten Unterlagen (z. B. Ka-
bel- und Leitungslagen, Aussagen Kampfmittel etc.)

• Anlage 8:
Zusammenstellung aller Unterlagen auf elektronischem Datenträger

2.2. Bleibt frei X

2.3 Ergebnispräsentation

Das geotechnische Gutachten ist im Rahmen einer Ergebnispräsentation
dem AG sowie den beteiligten Fachplanern vorzustellen. Besonderes Au- X
genmerk ist hierbei auf die planungsrelevanten Ergebnisse und Konse-
quenzen der durchgeführten geotechnischen Untersuchungen zu legen.
Hierzu ist eine ergebnisorientierte Präsentation bis zu einem Tag vorzuse-
hen.

Darüber hinaus gehende Leistungen zur fachlichen Erläuterung und An-
passung des Gutachtens im üblichen Rahmen werden nicht gesondert
vergütet.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 19/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

2.4 Inhalt und Struktur (Streckengutachten, oberirdische Anlagen) (Er- X
satzposition BIM für 2.1)

Das geotechnische Gutachten soll in Erweiterung der DIN 4020 folgender-
maßen gegliedert werden:

Abschnitt 1: Darstellung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse

Allgemeines und Aufgabenstellung

 Beschreibung der Aufgabenstellung
 Beschreibung des Planungsbereiches (Lage, Trassenverlauf,

Baugrundaufschluss

 Angaben über Art und Umfang der Baugrunderkundungen
einschließlich evtl. durchgeführter Feldversuche und einge-
bauter Messtechnik

Geologischer und hydrogeologischer Überblick

 Beschreibung der übergeordneten geologischen und hydroge-
ologischen Verhältnisse (u. a. Schichtenaufbau) und Beson-
derheiten (z. B. Erdbebengefährdung nach DIN 4149, Auslau-
gungs- oder Erdfallgebiete)

 Lagerstätten, Bergbau, anthropogene Einflüsse

Baugrundverhältnisse

 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-
untersuchungen

 Beschreibung und Charakterisierung der einzelnen Baugrund-
schichten (Homogenbereiche)

 Belegung dieser Homogenbereiche mit charakteristischen bo-
denmechanischen Kennwerten und repräsentativen Kenngrö-
ßen u. a.:

 Bodengruppen nach DIN 18196
 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 20/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Raumstellung der Schichten und Trennflächengefüge
 Homogenbereiche (Parameter in Abh. von Leistungspos.

nach ATV) nach DIN 18300 ff. (und u. a. Merkblatt Straßen-
bau, Merkblatt für Felsgruppenbeschreibung für bautechni-
sche Zwecke der FGSV)
 Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE -StB
 Wichte
 Wassergehalt
 Innerer Reibungswinkel
 Kohäsion
 Undränierte Scherfestigkeit
 Konsolidierungsbeiwert
 Dynamischer / statischer Verformungsmodul
 Fertigen eines Übersichtslageplanes zur Einordnung des Un-
tersuchungsgebietes in die Region
 Fertigen von Aufschlusslageplänen
 Erstellen von Baugrundprofilen/-schnitten mit Bezug auf den
jeweiligen Bauwerks-/ Trassenabschnitt
 Beschreibung und Bewertung der Baugrundschichten (Homo-
genbereiche) mit Hinblick auf eine mögliche Schadstoffbelas-
tung
 Organoleptische Beschreibung (Geruch, Farbe, Fremdbe-
standteile, Hinweise auf Verunreinigung usw.)
 Beschreibung möglicher Bodenverunreinigungen (Unterschei-
dung antropogen/ geogen, Altlasten und Altlastenverdachts-
flächen, Schadstoffe, räumliche Eingrenzung, Verursachung)

Angaben bei Maßnahmen mit Gleiserneuerung

 Bettungsdicke + Beschreibung, Querneigungen, Entwässe-
rungsanlagen, Instandhaltungsaufwand/Ist-Gleislage, ggf. An-
gaben zur Bauwerks-/Streckenhistorie, Schottersäcke, Pack-
lagen,

 Zustandsbewertung des vorhandenen Tragschichtsystems
bzw. der Dämme

 Angabe des hydrologischen Falls

Hydrogeologische Verhältnisse

 Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, hydrogeologische
Parameter

 Grundwasserstände, soweit erforderlich Fließrichtung und
Grundwasser¬beschaffenheit

 Darstellung der räumlichen Ausgangslage das Grundwasser
betreffend in Verbindung mit topographischen Unterlagen mit
oberirdischen Wasserscheiden, Fließgewässern, Kleingewäs-
sern, Vernässungsgebieten.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 21/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Darstellung der Grundwasserfließrichtung in den oberflächen-
nahen Grundwasserleitern.

 Angabe der KOSTRA Niederschlagswerte und der Bemes-
sungsniederschläge unter Berücksichtigung der regionalen
Niederschlagsauswertungen des DWD bis einschließlich 2020
bis zum Wiederkehrintervall T = 100 Jahre.

 Darstellung des Grundwasserflurabstands (aus vorliegenden
langjährigen Messreihen von Landesmessstellen sind mittlere
Grundwasserstände sowie Hoch- und Niedriggrundwasser-
stände abzuleiten).

 Darstellung der hydrologischen Hauptkennwerte (MNW, MW,
MHW) der Fließgewässer

 Darstellung der Verschmutzungsempfindlichkeit (durch Bautä-
tigkeit, auch z.B. bei Verwendung von hydraulischen Binde-
mitteln zur Bodenverbesserung).

 Grundwasserstände, soweit erforderlich Fließrichtung und
Grundwasserbeschaffenheit

 Oberflächengewässer
 Durchlässigkeit Bodenschichten, Grundwasserchemismus
 Soweit erforderlich Grundwasserverunreinigungen, Parame-

ter, Ausdehnung und Ursachen
 Beton- /Stahlaggressivität

Wasserwirtschaftliche Verhältnisse

 Grundwassernutzung
 Wasserschutzgebiete
 Überschwemmungsgebiete und Gefährdungen durch Hoch-

wässer
 Wassergewinnungsanlagen mit oder ohne Schutzzonen
 Erdbebenzonen

Die Zusammenstellung erfolgt im IFC-Format und in allen gemäß
dem BAP abgestimmten, nativen Dateiformaten.

Abschnitt 2: Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse

Baugrundbeurteilung

 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Interaktion
Bauwerk – Boden u. a.

 Tragfähigkeit
 Verformungsverhalten
 Frostverhalten
 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Belange

der Bauausführung u. a.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 22/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Lösbarkeit
 Rammbarkeit
 Sensitivität gegenüber Witterungseinflüssen, Erschütterungen

Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse

 Erarbeiten von Aussagen zu maßgebenden Bemessungs-
GW-Ständen (während Bauzeit und Nutzung) als Grundlage
für die Planung der Ingenieur-und Erdbauwerke.

 Erarbeiten von Aussagen zu möglichen Schwankungsberei-
chen der GW-Stände und deren Auswirkungen auf die Be-
messungs-GW-Stände.

 Erarbeiten von Aussagen zur Grundwasserneubildung,
Grundwasserbeschaffenheit und Vorbelastungen.

Vorschlag für weitere Erkundungsphasen

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse aus den bisherigen
Untersuchungen und des aktuellen Planungsstandes sind ggf. weiterge-
hende Erkundungsphasen in Art und Umfang zu beschreiben.

Abschnitt 3: Folgerungen, Empfehlungen, Hinweise

Gründungsempfehlung für Gleis- und Kunstbauwerke

 Angabe geeigneter Gründungsarten (Regelgründungen) ein-
schließlich Verformungsgrößen

 Empfehlung für eine wirtschaftlich und technisch optimierte
Gründung

 Zulässige Bodenpressungen nach DIN 1054 und sonstige An-
gaben zur Gründungsbemessung

 Angabe zu erforderlichen Tragschichten (Dicke, Art, gleisge-
bundener/gleisloser Einbau)

 Angaben zu Pfahltragfähigkeiten
 Vorgaben zu Entwässerungsanlagen
 Gründungssohlen: Abnahmewerte für Planum
 Ggf. mechanische Reinigungsfähigkeit des Schotters

Geotechnische Angaben und Empfehlungen für Tunnelbauwerke

 Ergebnisse der Erkundungen
 Festigkeitsmechanische Eigenschaften des anstehenden Ge-

birgsstocks (z. B. Lagerungsdichte)
 Belegung des Ausbaus mit charakteristischen und repräsenta-

tiven Kenngrößen und mechanischen Kennwerten
 geotechnische Empfehlungen zur Berechnung der Tunnel in

den bestehenden Verhältnissen
 Geotechnische Empfehlungen für den Tunnelausbau mit

Empfehlungen zur bautechnischen Vorgehensweise

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 23/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Geotechnische Empfehlungen zum Tunnelbau im Festgestein

Gründungsempfehlung Erdbauwerke

Baubehelfe und Bauausführung

 Herstellung von Baustraßen und Baugruben (ggf. mit Anga-
ben zur Wasserhaltung)

 Gewinnung von Baustoffen,
 Angabe zur Beeinflussung von Bauwerken
 Eignung und Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial, Be-

wertung des Bodens als Baustoff (z. B. Austauschmaterial,
Dammschüttstoff, Frostschutzmaterial, Hinterfüllung etc.), ggf.
mit Bodenbehandlung
 Auswirkungen von Wasser im Boden
 Zwischenlager, Deponien

Auswirkungen auf Oberflächengewässer, Grundwässer und Wassergewin-
nungsanlagen

 Aufführen der wasserrechtlichen Tatbestände (§ 3 WHG)
 Gliederung der Auswirkungen für den Bau- und Endzustand

bzw. Gliederung in ständige und temporäre Beeinflussung
 Aufzeigen der Schutz- und Ersatzmaßnahmen
 Angabe zur Verwendungsmöglichkeit von Recycling- oder in-

dustriell hergestellten Baustoffen
 Beurteilung der Verkehrsanlagen und der Ingenieurbauwerke

hinsichtlich Beeinträchtigung der Oberflächen- und Grundwäs-
ser; z.B. Veränderung des Abflussverhaltens bei unterschied-
lichen Wasserständen, Auswirkungen auf grundwasserabhän-
gige Biotope und Torfkörper.
 Darstellung von Maßnahmen zur Gewässersicherung bzw.
zum Schutz des Grundwassers bei Gefahrgutunfällen.
 Erarbeiten von Hinweisen für hydraulische Nachweise für die
Bauwerks-und Gründungsarten dieses Projektes
 Darstellung der Auswirkungen der Grundwasserstände in Ab-
hängigkeit von der Bauzeit mit Nennung der Annahmen und
der Gründungsvarianten (z.B. Grundwasserabsenkungen).

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 24/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Zusammenfassung

Das geotechnische Gutachten ist mit einer Zusammenstellung der maßge-
benden Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die ge-
plante Baumaßnahme abzuschließen.

Anlagen

Das geotechnische Gutachten soll mindestens folgende Anlagen enthalten:

 Anlage 1:
Übersicht in Form eines BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells
des Baugrunds mit Darstellung der vorhandenen und der ge-
planten Baukörper und der Aufschlusspunkte; Darstellung der
Trasse und Aufschlusspunkten

 Anlage 2:
Einzelergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. Bohrprofile,
Sondierdiagramme und Pegelausbauzeichnungen, Probenah-
meplan) mit vorrangiger Integration der Daten in das Bau-
werksdatenmodell

 Anlage 3:
Gleisbauwerke: aus dem Modell abgeleiteter geologischer
Längsschnitt entlang der Trassenachse mit schematischer
Darstellung (Strichprofile) der Bohrungen:

 Baugrundschichten/Homogenbereiche
 Grundwasserlinie
 geplante Baukörperkanten und Trasse mit Kilometrierung
 Aus dem Modell abgeleitetes unterlegtes Bewertungs-/Stre-

ckenband mit folgendem Inhalt:
- Art des Fahrweges (ebenerdig, aufgeständert, Damm etc.) -

Gründungsart und –form (Regelgründung) mit Angabe zu
Verformungsgrößenordnung
Kunstbauwerke: Aus dem Modell abgeleitete geologische Längs-
und/oder Querschnitte mit Angabe aller bauwerksrelevanter Daten
(z. B. Gründungssohle, OK tragfähiger Baugrund:

 Anlage 4
Ergebnisse der Feld- und Laborversuche, Umwelttechnische
Ergebnisse mit vorrangiger Integration der Daten in das BIM-
Modell/Bauwerksdatenmodell

 Anlage 5:
Homogenbereiche (Die Anlage ist als Übersicht so eindeutig
und erschöpfend zu erstellen, dass sie auch ohne Verwen-
dung des Weiteren, vollständigen Baugrundgutachtens in der
Ausschreibungsunterlage der Bauleistungen verwendet wer-
den kann) mit vorrangiger Integration der Daten in das BIM-
Modell/Bauwerksdatenmodell

 Anlage 6:
Dokumentation der Einzelergebnisse der Erkundung (u.a.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 25/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt
Schichtenverzeichnisse, Bohrkernfotos) mit vorrangiger In-
tegration der Daten in das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell
 Anlage 7:
Zusammenstellung aller vom AN eingeholten Unterlagen (z.
B. Kabel- und Leitungslagen, Aussagen Kampfmittel etc.)
 Anlage 8:
Für die Datenübergabe ist die jeweilige Datenaustauschplattform
(PKP/CDE) zu nutzen.

2.5 Zusätzliche Anforderungen für die Auswertung der geologischer Ar- X
beiten auf tschechischem Gebiet

Die durchgeführten geologischen Arbeiten werden ausgewertet. Die Aus-
wertung sämtlicher geologischer Arbeiten umfasst insbesondere deren
Übersicht und Ergebnisse im Hinblick auf das im Projekt verfolgte Ziel,
neue geologische Erkenntnisse, einschließlich solcher, die nicht in direk-
tem Zusammenhang mit dem Projektziel stehen, insbesondere Mineral-
vorkommen und Grundwasserressourcen.

Das Verfahren für die Auswertung geologischer Arbeiten ist im Dekret Nr.
369/2004 Slg. über die Planung, Durchführung und Auswertung geologi-
scher Arbeiten, die Meldung von Risiko-Geofaktoren und das Verfahren
zur Berechnung der Reserven für ausschließliche Lagerstätten festgelegt.

Kostenschätzung

2.6. Aus den Ergebnissen der Bohrkampagnen 1 und 2a sowie 2b sowie der X
Leistungsphase 1 und 2 muss eine Kostenschätzung für die 3. Bohrkam-
pagne erstellt werden. In dieser Kostenschätzung müssen sämtliche geo-
technischen Anforderungen, getrennt für den tschechischen und deutschen
Planungsraum für die 3. Bohrkampagne ermittelt werden.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 26/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Option: Baugrundbeurteilung in den Leistungsphasen 3 und 4 für
die Vorzugsvariante

3.1 Klärung der Aufgabenstellung und Baugrunduntersuchung
3.1.1
Klärung der Aufgabenstellung X
3.1.2
3.1.2.1 Auf der Basis der vorliegenden Unterlagen ist die Aufgabenstellung zu
klären, ein Untersuchungskonzept zu erstellen und mit dem AG abzu-
stimmen.
Der erforderliche Untersuchungsraum für alle Teilmaßnahmen ist abzu-
grenzen, die projekt-, maßnahmen- und fachspezifisch erforderlichen
Untersuchungsinhalte sind unter Berücksichtigung vorhandener Daten
festzulegen, ein Terminplan für eigene und ggf. fremd zu vergebende
Leistungen ist auf Grundlage der Vertragstermine zu erstellen und dem
AG vorzulegen.

Geotechnische Untersuchungen für Strecke, Brückenbauwerke und X
Tunnel für die Vorzugsvariante

Baugrundaufschluss - Konzept und Umfang X

 Der AN berücksichtigt, dass der Umfang der Untersuchungen
- auf die Größe und flächenhafte Ausdehnung der Bauwerke/
Bau behelfe/ Anlagen etc. abgestellt wird
- den jeweiligen Gebirgs- und Bodeneigenschaften Rechnung
trägt, den jeweils spezifischen Belangen der (Teil-) Objekte ge-
recht wird und die Vorgaben der einschlägigen technischen Re-
gelwerke und Vorschriften sowie sonstigen Unterlagen umfas-
send einhält

 Der AN hat insbesondere sicherzustellen, dass bei Bohrungen und
Sondierungen
- die Erkundungstiefe so gewählt wird, dass alle maßgebenden
Schichten erfasst werden
- geeignete Bohrdurchmesser, Bohreinrichtungen, Bohrneigun-
gen gewählt werden
- die Bodenproben fach- und sachgerecht für den vom AG vor-
gegebenen Zeitraum gelagert werden
- die Entsorgung nach Maßgabe des AG erfolgt

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 27/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

- Mit dem Konzept für Bohrungen sowie dem Ausbau dieser zu
Grundwassermessstellen auch ausreichende Aussagen zur
Hydrologie getroffen werden können

Der AN entwickelt und optimiert – in Abstimmung mit dem AG - sein
Leistungsprogramm hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Terminsicherheit und
Kosten. Kostenrelevante Veränderungen sind vom AG vor Ausführung
genehmigen zu lassen. Bei Vorgabe eines Untersuchungsprogramms
durch den AG sind gegebenenfalls Empfehlungen für +alternative Unter-
suchungen bzw. Optimierungen vorzuschlagen.

3.1.2.1.1 Planung geologischer Arbeiten auf tschechischem Gebiet X

Die geologischen Arbeiten werden gemäß dem genehmigten Projekt der
geologischen Arbeiten durchgeführt, das insbesondere das Ziel der geo-
logischen Arbeiten zum Ausdruck bringt und das methodische und tech-
nische Verfahren ihrer professionellen, rationalen und sicheren Umset-
zung festlegt.

Bei der Planung der geologischen Arbeiten wird aus der Bewertung der
Ergebnisse und Kenntnisse früherer geologischer Arbeiten ausgegangen.

Das Projekt der geologischen Arbeiten und seine Änderungen, die Ma-
schinenbohrarbeiten mit einer Tiefe von mehr als 30 m oder Maschinen-
bohrarbeiten mit einer Gesamtlänge von mehr als 100 m umfassen, sind
der Regionalbehörde vorzulegen, in deren Verwaltungsbezirk die Arbeiten
im Zusammenhang mit dem Eingriff in das betreffende Grundstück fallen,
und zwar mindestens 30 Tage vor Beginn der Arbeiten, die mit dem Ein-
griff in das Grundstück verbunden sind. Die Regionalbehörde wird das
Projekt innerhalb von 30 Tagen im Hinblick auf durch besondere gesetz-
liche Bestimmungen geschützte Interessen kommentieren. In begründe-
ten Fällen kann sie dem Auftraggeber Maßnahmen zur Beurteilung durch
Sachverständige durch den tschechischen geologischen Dienst, zur bio-
logischen Beurteilung oder ein anderes Gutachten oder ein anderes Do-
kument auferlegen. In einem solchen Fall ist der Beginn der Arbeiten um
einen angemessenen Zeitraum zu verschieben.

3.1.2.2 Labor- und Feldversuche - Konzept und Umfang X

Mit dem Konzept für die im Labor und vor Ort durchzuführenden geo-
technischen Versuche muss eine ausreichend genaue Beschreibung
und Klassifizierung der im Untersuchungsraum anstehenden Böden und
Festgesteine gewährleistet werden. Die Ergebnisse des Versuchspro-
gramms müssen eine Festlegung aller relevanten Bodenkennwerte und
felsmechanischen Kennwerte ermöglichen.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 28/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Der Umfang der erforderlichen Labor- und Feldversuche ist zudem auf
der Basis der vorliegenden Unterlagen und der Maßnahmenplanung des
AG festzulegen. Das auszuführende Versuchsprogramm ist in Abstim-
mung mit dem AG auf die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen.

3.1.2.3 Vorbereitende Arbeiten des AN X

Der AN hat im Vorfeld der erforderlichen Baugrunderkundung, soweit zu-
treffend, folgende Leistungen zu erbringen:

 Altlastenverdachtsflächen (Basis: vorhandene Kartenunterla-
gen, Berichte, etc.) in Abstimmung mit dem Sanierungsma-
nagement der DB AG identifizieren und abgrenzen

 Kampfmittelverdachtsflächen in Abstimmung mit dem AG
bzw. Projektmanagement aufzeigen

 Zuwegung zu den Aufschlussansatzpunkten unter Berück-
sichtigung möglicher Erschwernisse festlegen und Nutzbar-
keit vor Ort prüfen

 Optimieren des Geräteeinsatzes im Rahmen des Untersu-
chungskonzeptes

 Leitungen, Kabel und/oder andere Unterflursysteme im
Baustellenbereich recherchieren

 Maßnahmen zur Absicherung und Bewachung der Bohrun-
gen/der Aufschlüsse festlegen

 Regelungen bei Erkundungen im Gleisbereich (u. a. Gesetz-
liche Unfallverhütungs-Vorschriften -GUV-, Betriebs- und
Bauanweisung –Betra-, Sicherungsplan) berücksichtigen

 Genehmigungen für die Ausführung des Erkundungspro-
gramms bei den zuständigen Stellen der DB und Behörden
sowie Betretungserlaubnisse für die betroffenen Grundstücke
beim Eigentümer beantragen und termingerecht vor Beginn
der Bohrarbeiten einholen, sofern der AN die Bohrarbeiten
selbst durchführt

 Mitwirkung bei der späteren Übernahme von Messstellen z.
B. Grundwassermessstellen (GWM) durch Dritte

Erfordernisse und Vorgaben zur Verfüllung der Bohrpunkte und Mess-
stellen festlegen.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 29/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt
Erstellung von separaten Ausschreibungsunterlagen
3.1.2.4

3.1.2.4.1 Leistungen bei der Ausschreibung der Aufschluss- und Erkundungsar- X

beiten (Ersatzposition für BIM siehe 3.1.2.5)

Hierzu ist der Umfang der erforderlichen Bohr- und Erkundungsarbeiten
vom AN auf der Grundlage seines Untersuchungskonzeptes festzulegen
und in einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis zu erfassen.
Die Ausschreibungsunterlagen für die gewerblichen Bohr- und Erkun-
dungsarbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem AG und seiner
Fachplaner zu erstellen.
Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den AG.

In den Ausschreibungsunterlagen sind die zu erbringenden Leis-
tungen gemäß § 9 VOB/A zu beschreiben. Neben den Angaben
nach DIN 18299 sind hierfür u. a. ggf. erforderlich:

 Allgemeines (auch Sorgfaltspflicht, Gerätequalität etc.)
 Erkundungsraster
 Aufschlussart/-bezeichnung (Bohrungen, Sondierungen,

Schürfen, usw.)
 Aufschlüsse im Gleisbereich (Sicherungsplan, Betra, Sipo

usw.)
 Angabe der zu erwartenden Bodengruppen nach DIN 18196

der Bodenproben
 Bohrlochverfüllung
 Bohrlochversuche
 Oberflächengeophysik (z. B. Georadar)
 Berichtswesen, Dokumentation (Berichte, Schichtenverzeich-

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 30/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Untersuchung des Gleisschotters/Altschotters gemäß Richtli-
nie 880.4010

Der AN hat weiterhin maßgeblich bei der fachtechnischen Prüfung und
Wertung der Angebote mitzuwirken (u. a. Aufstellung der Bewertungs-
matrix vor Ausschreibung, Wertung und Prüfung aller vorgelegten Ange-
bote mit Fortschreibung der Bewertungsmatrix, detaillierte Fachtechni-
sche Stellungnahme zu allen Angeboten mit evtl. vorgelegten Sonder-
vorschlägen/Nebenangeboten).

3.1.2.4.2 Leistungen bei der Ausschreibung der Labor- und Feldversuche X

Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den AG.

3.1.2.5 Leistungen bei der Ausschreibung der Aufschluss- und Erkun- X
dungsarbeiten (Ersatzposition BIM für 3.1.2.4.1)

Die Ausschreibungsunterlagen für die gewerblichen Bohr- und Erkun-
dungsarbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem AG und seiner
Fachplaner zu erstellen.

Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den AG.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 31/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

3.1.3.  Ausbau von Messstellen (z. B. Grundwassermessstellen)
 Erforderliche Bohrtiefen und Bohrkerndurchmesser
 Art und Umfang der Probennahme und der Probenqualität
 Bohrkernlagerung und –Behandlung sowie Aufbewahrung

der Bodenproben

 Bohrlochverfüllung
 Bohrlochversuche
 Oberflächengeophysik (z. B. Georadar)
 Berichtswesen, Dokumentation (Berichte, Schichtenverzeich-

Aufgaben des AN als Fachbauüberwachung der Aufschluss- und X
Erkundungsarbeiten

Folgende Leistungen hat der AN u. a. zu erbringen:

Die Bohr- und Erkundungsarbeiten einschließlich der eventuell erforderli-
chen Feldversuche der/des beteiligten Bohrunternehmers sind zu über-
wachen und durchgeführten Bauüberwachungsleistungen sind zu doku-
mentieren

 Dokumentation des ursprünglichen Zustandes der in An-
spruch zu nehmenden Flächen mit Fotos und Protokoll unter
Teilnahme der Bohrfirma und des Eigentümers

 Örtliche Vorbereitung, Abwicklung, Lenkung und Überwa-
chung der Bohrarbeiten und Feldversuche

 Aufmaße mit den Bohrunternehmen
 Beschaffung der Bescheinigung des jeweiligen Grundeigen-

tümers/Nutzers bezüglich des erfolgten Wiederherstellens
des vertraglich vereinbarten Zustandes/ der Erfüllung aller

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 32/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Auflagen und der Freistellung des Auftraggebers von Forde-
rungen
 Entstehen im Rahmen der Aufschlussarbeiten Schäden
am/an Eigentum/ Anlagen Dritter, wird der AN, sofern der Auf-
traggeber den Schaden zu vertreten hat, in der Schadensre-
gulierung wie folgt tätig:
 Fertigung einer umfassenden Dokumentation zum Schadens-
fall

 Verfolgung des Vorgangsabschlusses unter Einhaltung der
formalen Erfordernisse (Vereinbarung zur Schadensregulie-
rung)

 Sachliche und rechnerische Rechnungsprüfung
 Bohrkernaufnahme und Festlegung zu Entnahmetiefe und Art

von Proben für bodenmechanische Versuche
 Überwachung der vertragsgemäßen Festlegung und Einmes-

sung der Bohransatzpunkte
 Überwachung des Zeitplans der Erkundungsarbeiten, bei Er-

fordernis Festlegung von Gegensteuerungsmaßnahmen zur
Einhaltung
 Sicherstellung der DIN und DGT Empfehlungen Kerndoku-
mentation

Verfolgen der richtigen Verfüllung nach den definierten Vorgaben

4 Geotechnisches Gutachten

4.1 Inhalt und Struktur (Streckengutachten, oberirdische Anlagen) X

(Ersatzposition BIM siehe 4.4)

Das geotechnische Gutachten soll in Erweiterung der DIN 4020 bzw. EC
7-2 folgendermaßen gegliedert werden:

Abschnitt 1: Darstellung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse

Allgemeines und Aufgabenstellung

 Beschreibung der Aufgabenstellung
 Beschreibung des Planungsbereiches (Lage, Trassenver-

lauf, Morphologie, Gelände etc.) Benennung

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 33/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt
bahnbetriebliche Streckenangaben (Streckenkategorie,
Höchstgeschwindigkeit etc.)
 Beschreibung der vorhandenen und geplanten Bauwerke
und Fahrwegkonstruktionen
 Verwendete Unterlagen und Literatur
Baugrundaufschluss

 Angaben über Art und Umfang der Baugrunderkundungen
einschließlich evtl. durchgeführter Feldversuche und einge-
bauter Messtechnik

Geologischer und hydrogeologischer Überblick und Grundlagenermittlung

 Beschreibung der übergeordneten geologischen und hydro-
geologischen Verhältnisse (u. a. Schichtenaufbau) und Be-
sonderheiten (z. B. Erdbebengefährdung nach DIN 4149,
Auslaugungs- oder Erdfallgebiete)

 Darstellung der Ergebnisse der Sichtung und Prüfung hydro-
geologischer Unterlagen.

 Dokumentation von Ortsbesichtigungen zum Feststellen von
örtlichen Gegebenheiten und Randbedingungen.

 Geologische Verhältnisse
 Lagerstätten, Bergbau, anthropogene Einflüsse
 Angaben zu Störungszonen, Rutschungen, Erdfälle

Baugrundverhältnisse

 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-
untersuchungen

 Beschreibung und Charakterisierung der einzelnen Bau-
grundschichten (Homogenbereiche)

 Belegung dieser Homogenbereiche mit charakteristischen
bodenmechanischen Kennwerten und repräsentativen Kenn-
größen u. a.:

- Bodengruppen nach DIN 18196
- Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 34/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

- Raumstellung der Schichten und Trennflächengefüge
- Homogenbereiche (Parameter in Abh. von Leistungspos.

nach ATV) nach DIN 18300 ff. (und u. a. Merkblatt Stra-
ßenbau, Merkblatt für Felsgruppenbeschreibung für bautech-
nische Zwecke der FGSV)
- Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE -StB
- Wichte
- Wassergehalt
- Innerer Reibungswinkel
- Kohäsion
- Undränierte Scherfestigkeit
- Konsolidierungsbeiwert
- Dynamischer / statischer Verformungsmodul
 Fertigen eines Übersichtslageplanes zur Einordnung des
Untersuchungsgebietes in die Region
 Fertigen von Aufschlusslageplänen
 Erstellen von Baugrundprofilen/-schnitten mit Bezug auf den
jeweiligen Bauwerks-/ Trassenabschnitt
 Beschreibung und Bewertung der Baugrundschichten (Ho-
mogenbereiche) mit Hinblick auf eine mögliche Schadstoff-
belastung
- Organoleptische Beschreibung (Geruch, Farbe, Fremdbe-
standteile, Hinweise auf Verunreinigung usw.)
- Beschreibung möglicher Bodenverunreinigungen (Unterschei-
dung antropogen/geogen, Altlasten und Altlastenverdachtsflä-
chen, Schadstoffe, räumliche Eingrenzung, Verursachung)

Angaben bei Maßnahmen mit Gleiserneuerung

 Bettungsdicke + Beschreibung, Querneigungen, Entwässe-
rungsanlagen, Instandhaltungsaufwand/Ist-Gleislage, ggf.
Angaben zur Bauwerks-/Streckenhistorie, Schottersäcke,
Packlagen,

 Zustandsbewertung des vorhandenen Tragschichtsystems
bzw. der Dämme

 Angabe des hydrologischen Falls

Hydrogeologische Verhältnisse

 Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, hydrogeologische
Parameter

 Grundwasserstände, soweit erforderlich Fließrichtung und
Grundwasserbeschaffenheit

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 35/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Darstellung der Grundwasserfließrichtung in den oberflächen-
nahen Grundwasserleitern.

 Darstellung des Grundwasserflurabstands (aus vorliegenden
langjährigen Messreihen von Landesmessstellen sind mittlere
Grundwasserstände sowie Hoch- und Niedriggrundwasser-
stände abzuleiten).

 Darstellung der hydrologischen Hauptkennwerte (MNW, MW,
MHW) der Fließgewässer

 Darstellung der Verschmutzungsempfindlichkeit (durch Bau-
tätigkeit, auch z.B. bei Verwendung von hydraulischen Binde-
mitteln zur Bodenverbesserung).

 Oberflächengewässer
 Durchlässigkeit Bodenschichten, Grundwasserchemismus
 Soweit erforderlich Grundwasserverunreinigungen, Parame-

ter, Ausdehnung und Ursachen
 Beton- /Stahlaggressivität

Wasserwirtschaftliche Verhältnisse

 Grundwassernutzung
 Wasserschutzgebiete
 Überschwemmungsgebiete und Gefährdungen durch Hoch-

wässer
 Wassergewinnungsanlagen mit oder ohne Schutzzonen
 Erdbebenzonen

Abschnitt 2: Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse
Baugrundbeurteilung

 Geotechnische Bewertung und Beurteilung der unter Ab-
schnitt 1 dargestellten Untersuchungsergebnisse

 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Interak-
tion Bauwerk – Boden u. a.

 Tragfähigkeit

 Verformungsverhalten
 Frostverhalten

 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Belange
der Bauausführung u. a.

 Lösbarkeit

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 36/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Rammbarkeit
 Sensitivität gegenüber Witterungseinflüssen, Erschütterun-

gen

Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse

 Erarbeiten von Aussagen zu maßgebenden Bemessungs-
GW-Ständen (während Bauzeit und Nutzung) als Grundlage
für die Planung der Ingenieur-und Erdbauwerke.

 Erarbeiten von Aussagen zu möglichen Schwankungsberei-
chen der GW-Stände und deren Auswirkungen auf die Be-
messungs-GW-Stände.

 Erarbeiten von Aussagen zur Grundwasserneubildung,
Grundwasserbeschaffenheit und Vorbelastungen.

Vorschlag für weitere Erkundungsphasen

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse aus den bisheri-
gen Untersuchungen und des aktuellen Planungsstandes sind ggf. weiter-
gehende Erkundungsphasen in Art und Umfang zu beschreiben.

Abschnitt 3: Folgerungen, Empfehlungen, Hinweise
Gründungsempfehlung für Gleis- und Kunstbauwerke

 Angabe geeigneter Gründungsarten (Regelgründungen) ein-
schließlich Verformungsgrößen

 Empfehlung für eine wirtschaftlich und technisch optimierte
Gründung

 Zulässige Bodenpressungen nach DIN 1054 und sonstige An-
gaben zur Gründungsbemessung

 Angabe zu erforderlichen Tragschichten (Dicke, Art, gleisge-
bundener/gleisloser Einbau)

 Angaben zu Pfahltragfähigkeiten
 Vorgaben zu Entwässerungsanlagen
 Gründungssohlen: Abnahmewerte für Planum
 Ggf. mechanische Reinigungsfähigkeit des Schotters

Geotechnische Angaben und Empfehlungen für Tunnelbauwerke

 Ergebnisse der Erkundungen
 Festigkeitsmechanische Eigenschaften des anstehenden Ge-

birgsstocks (z. B. Lagerungsdichte)
 Belegung des Ausbaus mit charakteristischen und repräsen-

tativen Kenngrößen und mechanischen Kennwerten
 geotechnische Empfehlungen zur Berechnung der Tunnel in

den bestehenden Verhältnissen

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 37/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Geotechnische Empfehlungen für den Tunnelausbau mit
Empfehlungen zur bautechnischen Vorgehensweise

 Geotechnische Empfehlungen zum Tunnelbau im Festge-
stein

Gründungsempfehlung Erdbauwerke / Portalbereiche

Baubehelfe und Bauausführung

 Herstellung von Baustraßen und Baugruben (ggf. mit Anga-
ben zur Wasserhaltung)

 Gewinnung von Baustoffen,
 Angabe zur Beeinflussung von Bauwerken
 Eignung und Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial, Be-

wertung des Bodens als Baustoff (z. B. Austauschmaterial,
Dammschüttstoff, Frostschutzmaterial, Hinterfüllung etc.),
ggf. mit Bodenbehandlung
 Auswirkungen von Wasser im Boden
 Zwischenlager, Deponien

Auswirkungen auf Oberflächengewässer, Grundwässer und Wasserge-
winnungsanlagen

 Aufführen der wasserrechtlichen Tatbestände (§ 3 WHG)
 Gliederung der Auswirkungen für den Bau- und Endzustand

bzw. Gliederung in ständige und temporäre Beeinflussung
 Aufzeigen der Schutz- und Ersatzmaßnahmen
 Angabe zur Verwendungsmöglichkeit von Recycling- oder in-

dustriell hergestellten Baustoffen
 Beurteilung der Verkehrsanlagen und der Ingenieurbauwerke

hinsichtlich Beeinträchtigung der Oberflächen- und Grund-
wässer; z.B. Veränderung des Abflussverhaltens bei unter-
schiedlichen Wasserständen, Auswirkungen auf grundwas-
serabhängige Biotope und Torfkörper.
 Darstellung von Maßnahmen zur Gewässersicherung bzw.
zum Schutz des Grundwassers bei Gefahrgutunfällen.
 Erarbeiten von Hinweisen für hydraulische Nachweise für die
Bauwerks-und Gründungsarten dieses Projektes

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 38/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Darstellung der Auswirkungen der Grundwasserstände in Ab-
hängigkeit von der Bauzeit mit Nennung der Annahmen und
der Gründungsvarianten (z.B. Grundwasserabsenkungen).

Zusammenfassung
Das geotechnische Gutachten ist mit einer Zusammenstellung der maß-
gebenden Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die ge-
plante Baumaßnahme abzuschließen.
Anlagen
Das geotechnische Gutachten soll mindestens folgende Anlagen enthal-
ten:

 Anlage 1:
Übersichtslageplan
Lageplan mit Darstellung der vorhandenen und der geplan-
ten Baukörper und der Aufschlusspunkte; Lageplan mit Dar-
stellung der Trasse und Aufschlusspunkten

 Anlage 2:
Einzelergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. Bohrprofile,
Sondierdiagramme und Pegelausbauzeichnungen im Maß-
stab 1: 100, Probenahmeplan)

 Anlage 3:
Gleisbauwerke: Geologischer Längsschnitt entlang der Tras-
senachse mit schematischer Darstellung (Strichprofile) der
Bohrungen:

 Baugrundschichten/Homogenbereiche

 Grundwasserlinie

 geplante Baukörperkanten und Trasse mit Kilometrierung

 Unterlegtes Bewertungs-/Streckenband mit folgendem In-
halt:
- Art des Fahrweges (ebenerdig, aufgeständert, Damm etc.)
- Gründungsart und –form (Regelgründung) mit Angabe zu
Verformungsgrößenordnung

Kunstbauwerke: Geologische Längs- und/oder Querschnitte mit An-
gabe aller bauwerksrelevanter Daten (z. B. Gründungssohle, OK
tragfähiger Baugrund)

 Anlage 4:
Ergebnisse der Feld- und Laborversuche, Umwelttechnische
Ergebnisse

 Anlage 5:
Homogenbereiche (Die Anlage ist als Übersicht so eindeutig
und erschöpfend zu erstellen, dass sie auch ohne Verwen-
dung des Weiteren, vollständigen Baugrundgutachtens in
der Ausschreibungsunterlage der Bauleistungen verwendet
werden kann)

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 39/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Anlage 6:
Dokumentation der Einzelergebnisse der Erkundung (u.a.
Schichtenverzeichnisse, Bohrkernfotos)

 Anlage 7:
Zusammenstellung aller vom AN eingeholten Unterlagen (z.
B. Kabel- und Leitungslagen, Aussagen Kampfmittel etc.)

 Anlage 8:
Zusammenstellung aller Unterlagen auf elektronischem Da-
tenträger

4.2 Bleibt frei

4.3 Ergebnispräsentation X

Das geotechnische Gutachten ist im Rahmen einer Ergebnispräsentation
dem AG sowie den beteiligten Fachplanern vorzustellen. Besonderes Au-
genmerk ist hierbei auf die planungsrelevanten Ergebnisse und Konse-
quenzen der durchgeführten geotechnischen Untersuchungen zu legen.
Hierzu ist eine ergebnisorientierte Präsentation bis zu einem Tag vorzu-
sehen.

Darüber hinaus gehende Leistungen zur fachlichen Erläuterung
und Anpassung des Gutachtens im üblichen Rahmen werden nicht

gesondert vergütet.

4.4 Inhalt und Struktur (Streckengutachten, oberirdische Anlagen) (Er- X

satzposition BIM für 4.1)

Das geotechnische Gutachten soll in Erweiterung der DIN 4020 folgen-
dermaßen gegliedert werden:

Abschnitt 1: Darstellung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse

Allgemeines und Aufgabenstellung

 Beschreibung der Aufgabenstellung
 Beschreibung des Planungsbereiches (Lage, Trassenver-

lauf, Morphologie, Gelände etc.) Benennung bahnbetriebli-
che Streckenangaben (Streckenkategorie, Höchstgeschwin-
digkeit etc.)
 Beschreibung der vorhandenen und geplanten Bauwerke
und Fahrwegkonstruktionen
 Verwendete Unterlagen und Literatur

Baugrundaufschluss

 Angaben über Art und Umfang der Baugrunderkundungen
einschließlich evtl. durchgeführter Feldversuche und einge-
bauter Messtechnik

Geologischer und hydrogeologischer Überblick

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 40/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Lagerstätten, Bergbau, anthropogene Einflüsse

Baugrundverhältnisse

 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-
untersuchungen

 Beschreibung und Charakterisierung der einzelnen Bau-
grundschichten (Homogenbereiche)

 Belegung dieser Homogenbereiche mit charakteristischen
bodenmechanischen Kennwerten und repräsentativen Kenn-
größen u. a.:

 Bodengruppen nach DIN 18196
 Auswertung und Darstellung der Labor- und Feldversuche /-

untersuchungen zur boden- und felsmechanischen Beschrei-
bung (u.a.: Kornverteilung, Druckfestigkeits-, Spaltzug-,
Scher- und Elastizitätsparameter, Abrasivität, Quelldruck
und Quellhebung, Slake-Durability-Index)
 Angaben zu Stratigraphie und Lithologie
 Auflockerungs- und Verwitterungszonen
 Petrologische Zusammensetzung der Gestein
 Raumstellung der Schichten und Trennflächengefüge
 Tunnelbautechnisch relevante Eigenschaften wie z.B.: Vor-
triebsklassen, Ortsbruststabilität, Verbreibarkeit, Chipsgröße,
Wasserzufluss zum Vortrieb unter Beachtung der DIN 18312
als Zuarbeit für die Empfehlungen des Tunnelbaugutachters
 Homogenbereiche (Parameter in Abh. von Leistungspos.
nach ATV) nach DIN 18300 ff. (und u. a. Merkblatt Straßen-
bau, Merkblatt für Felsgruppenbeschreibung für bautechni-
sche Zwecke der FGSV)
 Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE -StB
 Wichte
 Wassergehalt
 Innerer Reibungswinkel
 Kohäsion
 Undränierte Scherfestigkeit
 Konsolidierungsbeiwert
 Dynamischer / statischer Verformungsmodul
 Fertigen eines Übersichtslageplanes zur Einordnung des
Untersuchungsgebietes in die Region
 Fertigen von Aufschlusslageplänen

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 41/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Erstellen von Baugrundprofilen/-schnitten mit Bezug auf den
jeweiligen Bauwerks-/ Trassenabschnitt

 Beschreibung und Bewertung der Baugrundschichten (Ho-
mogenbereiche) mit Hinblick auf eine mögliche Schadstoff-
belastung

 Organoleptische Beschreibung (Geruch, Farbe, Fremdbe-
standteile, Hinweise auf Verunreinigung usw.)

 Beschreibung möglicher Bodenverunreinigungen (Unter-
scheidung antropogen/ geogen, Altlasten und Altlastenver-
dachtsflächen, Schadstoffe, räumliche Eingrenzung, Verur-
sachung)

Angaben bei Maßnahmen mit Gleiserneuerung

 Bettungsdicke + Beschreibung, Querneigungen, Entwässe-
rungsanlagen, Instandhaltungsaufwand/Ist-Gleislage, ggf.
Angaben zur Bauwerks-/Streckenhistorie, Schottersäcke,
Packlagen,

 Zustandsbewertung des vorhandenen Tragschichtsystems
bzw. der Dämme

 Angabe des hydrologischen Falls

Hydrogeologische Verhältnisse

 Grundwasserleiter, Grundwasserstauer, hydrogeologische
Parameter

 Grundwasserstände, soweit erforderlich Fließrichtung und
Grundwasser¬beschaffenheit

 Darstellung der räumlichen Ausgangslage das Grundwasser
betreffend in Verbindung mit topographischen Unterlagen
mit oberirdischen Wasserscheiden, Fließgewässern, Klein-
gewässern, Vernässungsgebieten.

 Darstellung der Grundwasserfließrichtung in den oberflä-
chennahen Grundwasserleitern.

 Darstellung des Grundwasserflurabstands (aus vorliegenden
langjährigen Messreihen von Landesmessstellen sind mitt-
lere Grundwasserstände sowie Hoch- und Niedriggrundwas-
serstände abzuleiten).

 Darstellung der hydrologischen Hauptkennwerte (MNW,
MW, MHW) der Fließgewässer

 Darstellung der Verschmutzungsempfindlichkeit (durch Bau-
tätigkeit, auch z.B. bei Verwendung von hydraulischen Bin-
demitteln zur Bodenverbesserung).

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 42/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Erstellung des Grundwasserströmungsmodells im Planungs-
korridor unter Verwendung von Programmen wie "FE-Flow"
oder "Spring" oder "Mod Flow" oder vergleichbar

 Grundwasserstände, soweit erforderlich Fließrichtung und
Grundwasserbeschaffenheit

 Oberflächengewässer
 Durchlässigkeit Bodenschichten, Grundwasserchemismus
 Soweit erforderlich Grundwasserverunreinigungen, Parame-

ter, Ausdehnung und Ursachen
 Beton- /Stahlaggressivität

Wasserwirtschaftliche Verhältnisse

 Grundwassernutzung
 Wasserschutzgebiete
 Überschwemmungsgebiete und Gefährdungen durch Hoch-

wässer
 Wassergewinnungsanlagen mit oder ohne Schutzzonen
 Erdbebenzonen
Die Zusammenstellung erfolgt im IFC-Format und in allen gemäß
dem BAP abgestimmten, nativen Dateiformaten.

Abschnitt 2: Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergeb-
nisse

Baugrundbeurteilung

 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Interak-
tion Bauwerk – Boden u. a.

 Tragfähigkeit
 Verformungsverhalten
 Frostverhalten
 Bewertung der Baugrundschichten hinsichtlich der Belange

der Bauausführung u. a.
 Lösbarkeit
 Rammbarkeit
 Sensitivität gegenüber Witterungseinflüssen, Erschütterun-

gen

Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse

 Erarbeiten von Aussagen zu maßgebenden Bemessungs-
GW-Ständen (während Bauzeit und Nutzung) als Grundlage
für die Planung der Ingenieur-und Erdbauwerke.

 Erarbeiten von Aussagen zu möglichen Schwankungsberei-
chen der GW-Stände und deren Auswirkungen auf die Be-
messungs-GW-Stände.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 43/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 Erarbeiten von Aussagen zur Grundwasserneubildung,
Grundwasserbeschaffenheit und Vorbelastungen.

Vorschlag für weitere Erkundungsphasen

Abschnitt 3: Folgerungen, Empfehlungen, Hinweise

Gründungsempfehlung für Gleis- und Kunstbauwerke

 Angabe geeigneter Gründungsarten (Regelgründungen) ein-
schließlich Verformungsgrößen

 Empfehlung für eine wirtschaftlich und technisch optimierte
Gründung

 Zulässige Bodenpressungen nach DIN 1054 und sonstige
Angaben zur Gründungsbemessung

 Angabe zu erforderlichen Tragschichten (Dicke, Art, gleisge-
bundener/gleisloser Einbau)

 Angaben zu Pfahltragfähigkeiten
 Vorgaben zu Entwässerungsanlagen
 Gründungssohlen: Abnahmewerte für Planum
 Ggf. mechanische Reinigungsfähigkeit des Schotters

Geotechnische Angaben und Empfehlungen für Tunnelbauwerke

 Ergebnisse der Erkundungen
 Festigkeitsmechanische Eigenschaften des anstehenden

Gebirgsstocks (z. B. Lagerungsdichte)
 Belegung des Ausbaus mit charakteristischen und repräsen-

tativen Kenngrößen und mechanischen Kennwerten
 geotechnische Empfehlungen zur Berechnung der Tunnel in

den bestehenden Verhältnissen
 Geotechnische Empfehlungen für den Tunnelausbau mit

Empfehlungen zur bautechnischen Vorgehensweise
 Geotechnische Empfehlungen zum Tunnelbau im Festge-

stein

Gründungsempfehlung Erdbauwerke

 Böschungsneigungen bei Dämmen und Einschnitten
 Sicherung von sonstigen Geländesprüngen
 Sicherungsmaßnahmen von Böschungen
 erforderliche Untergrundverbesserungen

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 44/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

 evtl. notwendige Beobachtungsmethoden
 Unterbau, Abnahmewerte für Planum
 Mögliche Stützkonstruktionen
 Angaben zur Entwässerung

Baubehelfe und Bauausführung

 Herstellung von Baustraßen und Baugruben (ggf. mit Anga-
ben zur Wasserhaltung)

 Gewinnung von Baustoffen,
 Angabe zur Beeinflussung von Bauwerken
 Eignung und Wiederverwendbarkeit von Aushubmaterial,

Bewertung des Bodens als Baustoff (z. B. Austauschmate-
rial, Dammschüttstoff, Frostschutzmaterial, Hinterfüllung
etc.), ggf. mit Bodenbehandlung
 Auswirkungen von Wasser im Boden
 Zwischenlager, Deponien

Auswirkungen auf Oberflächengewässer, Grundwässer und Wasserge-
winnungsanlagen

 Aufführen der wasserrechtlichen Tatbestände (§ 3 WHG)
 Gliederung der Auswirkungen für den Bau- und Endzustand

bzw. Gliederung in ständige und temporäre Beeinflussung
 Aufzeigen der Schutz- und Ersatzmaßnahmen
 Angabe zur Verwendungsmöglichkeit von Recycling- oder

industriell hergestellten Baustoffen
 Beurteilung der Verkehrsanlagen und der Ingenieurbau-

werke hinsichtlich Beeinträchtigung der Oberflächen- und
Grundwässer; z.B. Veränderung des Abflussverhaltens bei
unterschiedlichen Wasserständen, Auswirkungen auf grund-
wasserabhängige Biotope und Torfkörper.
 Darstellung von Maßnahmen zur Gewässersicherung bzw.
zum Schutz des Grundwassers bei Gefahrgutunfällen.
 Erarbeiten von Hinweisen für hydraulische Nachweise für die
Bauwerks- und Gründungsarten dieses Projektes
 Darstellung der Auswirkungen der Grundwasserstände in
Abhängigkeit von der Bauzeit mit Nennung der Annahmen
und der Gründungsvarianten (z.B. Grundwasserabsenkun-
gen).

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 45/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Zusammenfassung

Das geotechnische Gutachten ist mit einer Zusammenstellung der maß-
gebenden Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die ge-
plante Baumaßnahme abzuschließen.

Anlagen

Das geotechnische Gutachten soll mindestens folgende Anlagen enthal-
ten:

 Anlage 1:
Übersicht in Form eines BIM-Modells/Bauwerksdatenmo-
dells des Baugrunds mit Darstellung der vorhandenen und
der geplanten Baukörper und der Aufschlusspunkte; Darstel-
lung der Trasse und Aufschlusspunkten

 Anlage 2:
Einzelergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. Bohrprofile,
Sondierdiagramme und Pegelausbauzeichnungen, Probe-
nahmeplan) mit vorrangiger Integration der Daten in das
Bauwerksdatenmodell

 Anlage 3:
Gleisbauwerke: aus dem Modell abgeleiteter geologischer
Längsschnitt entlang der Trassenachse mit schematischer
Darstellung (Strichprofile) der Bohrungen:

 Baugrundschichten/Homogenbereiche
 Grundwasserlinie
 geplante Baukörperkanten und Trasse mit Kilometrierung
 Aus dem Modell abgeleitetes unterlegtes Bewertungs-/Stre-

ckenband mit folgendem Inhalt:

- Art des Fahrweges (ebenerdig, aufgeständert, Damm etc.)
- Gründungsart und –form (Regelgründung) mit An-
gabe zu Verformungsgrößenordnung

Kunstbauwerke: Aus dem Modell abgeleitete geologische Längs-
und/oder Querschnitte mit Angabe aller bauwerksrelevanter Daten
(z. B. Gründungssohle, OK tragfähiger Baugrund:

 Anlage 4
Ergebnisse der Feld- und Laborversuche, Umwelttechni-
sche Ergebnisse mit vorrangiger Integration der Daten in
das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell

 Anlage 5:
Homogenbereiche (Die Anlage ist als Übersicht so eindeu-
tig und erschöpfend zu erstellen, dass sie auch ohne

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 46/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

Verwendung des Weiteren, vollständigen Baugrundgutach-
tens in der Ausschreibungsunterlage der Bauleistungen ver-
wendet werden kann) mit vorrangiger Integration der Daten
in das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell
 Anlage 6:
Dokumentation der Einzelergebnisse der Erkundung (u.a.
Schichtenverzeichnisse, Bohrkernfotos) mit vorrangiger In-
tegration der Daten in das BIM-Modell/Bauwerksdatenmo-
dell
 Anlage 7:
Zusammenstellung aller vom AN eingeholten Unterlagen (z.
B. Kabel- und Leitungslagen, Aussagen Kampfmittel etc.)
 Anlage 8:

 Für die Datenübergabe ist die jeweilige Datenaustausch-
plattform (PKP/CDE) zu nutzen.

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten inkl. BIM- Anlage Nr. 1.1 Blatt 47/47
Leistungen Lph 1 bis 2 sowie 3 bis 4 und 5 ff

Leistungsbeschreibung Zum Vertrag Nr. 20FEI45240

Leistungstext AN AG ent-
fällt

4.5 Zusätzliche Anforderungen für die Auswertung der geologischer Ar- X
beiten auf tschechischem Gebiet

Option 2: Begleitung des Projektes in den späteren Leistungspha-
sen 5 ff bis Abschluss der Bauausführung
5.1
Begleitende Tätigkeiten in den Leistungsphasen 5ff
X
Der geotechnische Bericht ist sofern notwendig (z.B. bei neuen geotech-
nischen Erkenntnissen), in der Bauphase anzupassen und fortzuschrei-
ben.

Der Baugrundgutachter steht den Projektbeteiligten für Fragen und Ab-
stimmungen in späteren Leistungsphasen bis zum Abschluss der Bau-
ausführung zur Verfügung. Die Leistung umfasst die Teilnahme an bis zu:

- 50 Besprechungen / Planungsbesprechungen beim AG
(Leipzig, Dresden, Prag oder Ústí nad Labem)

- 50 Besprechungen im Projektgebiet

208.1212Z17 Standardleistungsbeschreibung BIM - Baugrundbeurteilung u. geotechnische Beratung

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 gültig ab: 01.04.2019
Ergänzung BIM: I.NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 gültig ab: 09.12.2019
Ergänzung BIM: I.SPM | Dr. Thomas Rühl | Tel.: 030 297-65410 gültig ab: 09.12.2019
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 1363528
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 6ba8361d-f0f8-456c-b9a0-3d3631d95c47
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PALMOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.02.2021 09:21:03

10 000+

2020-22

600+

rok 2020 zdarma

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15539123: Smlouva na geologické a hydrogeologické znalecké služby v projektu

Příloha A_01.1_Leistungsbeschreibung_BIM_de_Gutachter_25082020.pdf

Přehledy

K-IndexIndex klíčových rizik úřadů

Žebříčky K-Indexu

Platy v nejdůležitějších úřadech

Firmy / subjekty

Speciální reporty

Rady pro uživatele Registru smluv

Statistiky smluv

Speciální reporty

Smlouvy uveřejněné konkrétní den

Zakázky podle oborů

Zakázky podle zadavatelů

10 000+

2020-22

600+

rok 2020 zdarma

Hlídač státu

Podpořte nás!

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15539123: Smlouva na geologické a hydrogeologické znalecké služby v projektu

Příloha A_01.1_Leistungsbeschreibung_BIM_de_Gutachter_25082020.pdf

K-Index
Index klíčových rizik úřadů